2026년 계양구 관내 도로 긴급복구공사(연간계약)

링크

• 공고 상세 페이지 (사람에게 건넬 링크)
• 나라장터 원문 공고

비슷한 공고

링크는 각 공고의 AI 페이지다.

진행 중

• 독정이로 일원 도로구조개선사업(2차) · 인천광역시 미추홀구 · 1.44억원 · D-3
• 2026년 만안구 관내 도로포장 정비공사(연간단가) 3차 · 경기도 안양시 만안구 · 1.23억원 · D-1
• 2026년 원도심 도로정비공사(연간단가 3차) · 인천광역시 연수구 · 6,360만원 · D-6
• 2026년 성곡권역 도로정비공사(2차 단가) · 경기도 부천시 오정구 · 5,972만원 · D-3
• 2026년 하반기 영종국제도시 도로시설물 정비공사(단가계약) · 인천광역시 영종구 · 6,373만원 · D-3
• 쌍용고가차도 주변 도로 정비 공사 · 충청남도 천안시 서북구 · 7,549만원 · D-2

끝난 공고 · 결과

• 2026년 도로시설물 (긴급)정비공사 2차(단가계약-도화,숭의,용현) · 인천광역시 미추홀구 · 낙찰 한밭건설 주식회사 · 7,564만원
• 2026년 도로시설물 (긴급)정비공사 2차(단가계약-주안,관교,문학,학익) · 인천광역시 미추홀구 · 낙찰 경인건설산업(주) · 8,603만원
• 2026년 도로 및 도로시설물 정비공사(단가) · 경기도 구리시 · 낙찰 주식회사 솔탑건설 · 2.11억원
• 2026년 하반기 도로시설물 정비 연간단가(포장) · 경기도 과천시 · 낙찰 미강이앤씨 주식회사 · 1.26억원
• 2026년 소규모 공공시설 유지관리 단가공사(포장공-3차) · 경기도 광주시 · 낙찰 -
• 2026년 하반기 쾌적한 도로환경정비 유지보수 공량단가 공사 · 제주특별자치도 서귀포시 · 낙찰 주식회사 삼도개발 · 1.76억원

첨부파일

뷰어 링크는 사람이 원문을 볼 때 쓰는 화면이다. 이 문서들에서 뽑은 자격 · 배점 · 일정 · 발췌는 이 페이지 아래에 글로 있다.

• 공고문[2026년 계양구 관내 도로 긴급복구공사(연간계약)].hwpx · 공고규격서
• 공고문[2026년 계양구 관내 도로 긴급복구공사(연간계약)].pdf · 공고규격서
• 공내역서.xlsx · 공고규격서
• 설계설명서 및 시방서.pdf · 공고규격서

공고 개요

인천광역시 계양구 · 토목

낙찰업체

주식회사 정원산업건설

낙찰금액

215,767,000원 · 낙찰률 90.328%

낙찰하한율

89.745% · 기초금액 2.37억원

참가

205곳 · 개찰 07/30(목)

요약 AI 요약

노후하거나 파손된 도로 시설물을 신속하게 정비하여 주민 불편을 해소하고 쾌적한 도심 환경을 조성하기 위함입니다.

• 토공사(터파기, 되메우기, 토사 운반)
• 아스팔트 포장공사(절단, 보조기층 부설, 소파보수, 절삭 및 덧씌우기)
• 블록 포장공사(보도용 블록 철거 및 재설치, 보수, 경계석 설치)
• 콘크리트공사(무근콘크리트 깨기, 레미콘 타설)
• 차선 도색공사(융착식 실선, 파선, 횡단보도, 문자 및 기호)
• 부대공사(도로교통통제, 안전시설물 설치, 공사안내표지판 설치)

평가 · 배점

협상 대상 기준 · 종합평점이 95점 이상인 경우 낙찰자로 결정하며

참가 자격 · 제한

업종제한

지반조성ㆍ포장공사업(4989)
지반조성ㆍ포장공사업 주력분야: 포장공사

지역제한

인천광역시

공동수급

공동수급불허

상호시장

허용 안 함

입찰참가 제한

없음

실적경쟁 · PQ

해당 없음

국제입찰

국내입찰

제출 방법

전자입찰

입찰 일정

가격

추정가격

215,100,000원

투찰 계산

기초금액

236,610,000원 (예비가격 -3% ~ +3%)

낙찰하한율

89.745%

A값

12,244,677원

순공사원가

199,932,600원

예정가격 방식

복수예가

공사 현장

공사 구분

전문공사-유지보수공사

현장

인천광역시 계양구

공고 정보

공고종류

등록공고 (일반공고)

게시일

07/22(수)

공고번호

R26BK01642059-000

참조번호

인천광역시 계양구 공고 제2026–999호

공고기관

인천광역시 계양구

수요기관

인천광역시 계양구

계약방법

제한경쟁

낙찰방법

적격심사제

계약유형

총액계약

예정가격 방식

복수예가

추정가격

215,100,000원

배정예산

-

사전규격번호

-

재공고

아니오

출처

나라장터

문서 발췌

참가자격

2. 입찰 참가자격 ○「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제13조 및 동법 시행규칙 제14조의 규정에 의한 요건을 갖추고, ○「건설산업기본법」에 따른 지반조성·포장공사업(주력분야:포장공사) 면허를 등록한 업체로서 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제20조제1항제6호 및 같은 법 시행규칙 제25조에 따라 입찰공고일 전일부터 입찰일(낙찰자는 계약체결일)까지 주된 영업소를 인천광역시에 둔 업체이어야 합니다. ※ 본 공사는 상호시장 진출을 허용하지 않는 공사로 종합적인 계획, 관리, 조정이 필요하지 않으며, 공사 특성상 긴급 및 수시적, 다발적인 소규모 공사로 시공의 신속성 및 전문성 확보를 위해 풍부한 시공경험이 요구됨에 따라 상호시장 진출을 허용하지 않습니다. ○「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」제31조의5 및「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제93조에 따라 ‘조세포탈 등을 한 자’로서 유죄판결이 확정된 날부터 2년이 지나지 아니한 자는 입찰에 참여할 수 없습니다. 3. 입찰방법 ○ 총액입찰, 지역제한, 적격심사, 청렴계약제 시행대상 공사입니다. ○ 본 입찰은 전자입찰방식에 따라 집행하므로 국가종합전자조달시스템 이용자등록을 필한 자만이 입찰에 참여할 수 있으며, 입찰서는 반드시 국가종합전자조달시스템(http://www.g2b.go.kr)을 이용하여 제출하여야 합니다. ○ 본 입찰은 전자입찰 입찰자 신원확인제도가 적용됨에 따라 개인인증수단을 보유한 대표자(또는 사전에 등록된 입찰대리인)만 입찰서 제출이 가능합니다.

과업·요구

① 재해예방에 필요한 인력·예산·점검 등 안전보건관리체계의 구축 및 그 이행에 관한 조치 ② 재해 발생 시 재발방지 대책의 수립 및 그 이행에 관한 조치 ③ 중앙행정기관·지자체가 관계 법령에 따라 개선, 시정 등을 명한 사항의 이행에 관한 조치 ④ 안전·보건 관계 법령에 따른 의무이행에 필요한 관리상의 조치 ○ 낙찰 계약상대자는 중대재해 예방을 위해 「중대재해 처벌에 관한 법률」제4조 및 제9조의 안전 및 보건 확보 의무사항을 이행하여야 합니다. 17. 기타사항(해당공사만 적용) ○ 입찰 참가자는 입찰 전에 <국가종합전자조달시스템 전자입찰특별유의서>, <공사설계서>, <공사입찰유의서>, <공사계약일반조건 및 특수조건>, 기타 입찰에 필요한 모든 사항에 대하여 완전히 숙지하고 입찰에 응하시기 바라며, 숙지하지 못하여 발생하는 사항에 대한 모든 책임은 입찰자에게 있습니다. ○ 전자입찰에 관한 사항은 조달청 콜센터(국번없이 1588-0800)로 문의하시기 바라며, 개찰결과는 국가종합전자조달시스템(https://www.g2b.go.kr)의 ‘입찰정보/공사/개찰결과’에 게재됩니다. ○ 대금 청구시 청구금액의 2%에 해당하는 인천광역시지역개발채권을 소화해야 합니다. ○ 대금 청구시 「전자조달시스템등을 통한 공사대금의 청구 및 지급 등에 관한 고시」에 따라야 합니다. ○ 우리 구는 선금 전액 사용시점 전이라도 선금 사용내역서를 요청할 수 있으며, 선금사용계획서대로 본 공사에 투입되지 않은 경우, 그 금액을 반환해야 하며 이에 불응할 경우 계약해지 등의 조치를 할 수 있습니다. 또한, 자금사정 등의 이유로 선금 지급이 제한될 수 있습니다. ○ 계약상대자는 계약체결일로부터 10일 이내 실착공을 하지 않은 경우 계약 해지 등의 조치를 받을 수 있습니다. ○ 보충정보 제공처 - 입찰서 제출 및 계약에 관한 사항 : 서영준(재무과, ☎032-450-5163) - 설계 및 공사에 관한 사항 : 최희용(건설과, ☎032-450-5544) - 전자입찰 이용안내 : 조달청 Help Desk(☎1588-0800) 본 입찰 건과 관련하여 우리 구 직원이 금품, 향응 등 부당한 요구를 할 경우 인천 계양구 행동강령책임관(감사관 ☎450-5060)에게 신고하여 주시기 바랍니다. === 공내역서.xlsx ===

설계내역서

=== 설계설명서 및 시방서.pdf === 2026년 계양구 관내 도로 긴급복구공사(연간계약)

설계설명서 및 일반시방서

2026. 7.

계양구청 건설과

-1 -

1.설 계 설 명 서

1.공 사 목 적 노후․파손에 따른 도로시설물의 신속한 정비로 쾌적한 도심환경제공 및 주민불편 사항 해소 2.공 사 명 2026년 계 양 구 관 내 도 로 긴 급 복 구 공 사 (연 간 계 약 ) 3.위 치 인천광역시 계양구 관내 일원 4.공 사 개 요 "붙임 설계도서 참조 " 5.공 사 및 계 약 기 간 본 공사의 공사기간은 착수일로부터 26년 12월 31일까지 하되,계약금액에 도달시 계약이 조기완료 될 수 있다. 6.공 사 예 정 공 정 표 개 월 26.8월 8월 9월 10월 11월 12월 공 종전 체 7.설 계 변 경 조 건 가.표준 단면을 기준으로 추정설계 되었으므로,현장여건이 현저히 달라(경미한 사항은 제외)진 경우로 발주처와 협의된 경우. -2 - 나.공사 시행추이 및 발주처 계획 변경으로 조기 종료할 때 다.계약기간의 변경 등으로 다른 요인에 따라 당연히 변경되어야 할 사항이 발생 하였을 때. 라.종료 결정시점에서 실 작업량으로 정산하는 경우. 마.발주처의 공사 지시로 당초 계약금액의 변경이 예상될 경우. 8.연 간 계 약 특 수 조 건 가.준 공 금 지 급 1) 발 주 처 는 착 공 후 매 2개 월 마 다 작 업 지 시 건 별 준 공 된 공 사 건 에 대 하 여 준 공 금 을 지 급 하 고 ,발 주 처 가 필 요 하 다 고 판 단 할 경 우 에 는 수 시 로 준 공 금 을 지 급 할 수 있 다 . 2)4대 보험을 포함한 경비 부분은 계약만료시 일괄 정산․지급하도록 한다. 나.계약해지 1)계약기간중 관련법령에 따라 처분을 받은 경우 2)계약자가 계약금액 도달에 따른 계약종료 혹은 위 사항에 의한 제재조치로 계약이 해지된 경우 잔여기간에 대하여 새로운 입찰에 따라 업체를 선정하되 선정된 업체와 계약이 체결될 때까지 회계관계 규정에 의하여 업무를 수행하고, 회계관계 규정에 의해서도 업무수행이 안될시 타업체에게 시공하게 할 수 있다. 다.하자보수 및 책임 1)도급업자는 즉시 하자보수한 후 완료보고 하여야 하며,재산상 피해발생시 에는 즉시 전액 변상조치하여야 한다. 2)도급자는 공사시공 후 되메우기 다짐불량 및 포장불량 등 시공하자로 인적, 물적,피해발생의 모든 민․형사상 책임을 진다. 3)하자경중에 따라 별도 제재 조치한다. 4)하자담보 책임기간은 『국가를 당사자하는 계약에 관한 법률 시행규칙』 제 70조 규정에 의거 공사 건별 준공일으로부터 책임기간을 산정한다. -3 -

11.본 공사의 현장 대리인은 항상 주재하여야 하며 출타시에는 공사감독관의 승인을 얻어야 한다. 12.각 공사 부분은 미리 공사 감독관이 지정한 공정에 이르렀을 때 검사를 받고 승인을 득한 후 다음 공정에 임한다. -5 -

3.특 별 시 방 서

1.현 장 확 인 도급자는 공사착공과 동시에 현장확인을 실시하고 설계도서와 상이되는 사항이 발견될 시 감독원과 합의하여 즉시 “구 ”에 실정보고하고 지시를 받아 시공하여야 하며,지시를 받지 않고 시공한 부분에 대하여는 인정하지 아니 한다. 2.시 공 계 획 제 출 현장대리인은 착공과 동시에 공사도급내역서,예정공정표 및 세부계획서를 제출, 감독원의 승인을 얻어 공사를 착수 하여야 한다. 3.공 사 준 비 가.돌발사고 및 긴급사항 발생시 처리 1)도급업자는 계약즉시 비상연락망을 구축하여 공사감독관에게 제출하여야 한다. 2)도급자는 공사감독관이 긴급 시공지시 및 하자 작업지시를 할 경우에는 토요일, 일요일 및 기타 공휴일과 주,야간을 불문하고 1시간이내에 출동할 수 있는 상황을 유지하여야 하며 불응 및 출동지연,비상연락 두절로 인한 피해발생시 시방서에 의한 제재 및 전액 피해변상은 물론 민․형사상 모든 책임을 진다. 3)도급자는 연중 무휴로 공사감독관과 항상 연락이 가능하도록 조치되어야 하며, 특별한 사정이 있을 경우 미리 공사감독관에게 알려야 한다. 4)도급자는 작업인력의 소재지를 항상 파악하여 돌발사고에 대비하여야 한다. 나.도급업체는 시공지시에 대하여 성실히 수행할 의무가 있으며 또한 계양구청 을 대변하여 민원인에게 항상 친절히 대하여야 하며 품위 유지에도 각별히 주의 하여야 한다. 4.공 사 시 행 절 차 가.공사시행을 위한 시공지시는 별지 제1호 서식에 의거 작업 지시한다. 나.시공지시서의 내용 등이 정확히 전달되어 공사시행에 착오가 없도록 가능한 -6 - 계약자에게 서면지시를 원칙으로 하되 긴급한 경우 SNS,문자메세지,전화 등을 이용하여 시공 지시할 수 있다. 다.계 약 자 는 시 공 지 시 일 로 부 터 2일 이 내 착 수 보 고 서 (별 지 제 2호 서 식 )를 제 출 하 고 14일 이 내 공 사 를 완 료 하 고 완 료 보 고 서 (별 지 제 3호 서 식 ,완 료 사 진 첨 부 )를 공사 감독관에 게 제 출 토 록 하 고 ,완 료 보 고 서 미 제 출 시 에는 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」제30조(지연배상금 등) 에 따라 지연배상금을 내도록 한다. 단,공사기간에 대하여 부득이한 사유(천재지변 등)로 연장하여야 할 경우에는 공사 감독관에게 사전에 보고하고,감독자는 이에 대한 검토후 시공지시(준공보고)서의 공사기간 란에 연기사유를 반드시 명시하고 기간을 연장하여 줄 수 있다. 라.도로굴착에 따른 관련부서의 제반서류(착․준공보고서,폐기물 및 비산먼지 발생신고,지하매설물 협의등)은 도급자가 관련부서에 협의 및 신고하여야 한다. 미협의 및 미신고로 인한 불이익은 도급자가 전적으로 책임을 진다.

마.공사에 필요한 중기를 적기 투입하여야 하며,투입된 장비는 필히 감독원의 승인을 받고 철수하여야 한다. 5.시 공 관 리 본 공사의 설계도서 및 제반규정에 의한 시공기준에 따라 소정의 규격으로 시공 되어야 한다. 가 .철 근 콘 크 리 트 및 무 근 콘 크 리 트 작 업 1)콘크리트는 배합설계에 의하여 소정의 강도를 얻도록 할 것이나 사전에 콘크리트 공시체를 제작,압축시험을 실시하여 소정의 강도를 확인한 후 콘크리트를 설치 하여야 한다. 2)압축시험은 건설교통부가 제정한 공시체를 제작하고 설치한 콘크리트와 동일한 상태로 양생하여야 하며,1회 시험에 3개이상 제작하여야 한다. 3)재령 28일 콘크리트 압축강도는 설계서와 같은 종류로 타설하여야 한다. 4)중요한 콘크리트일 때에는 반드시 Vibratar를 사용하여야 하며,콘크리트 타설은 감독원의 승인을 받을 것. -7 - 5)철근일에 대한 철근배치는 설계도에 따라 정확히 하여야 하며,콘크리트 또는 철재 받침을 사용하여 그 위치를 보존토록 한다. 6)몰탈이 새어나지 않게 거푸집을 밀집하여야 하며,거푸집의 철거는 현장 감독의 승인을 얻고 시행한다. 나 .아 스 팔 트 작 업 1)기층용 쇄석은 흙과 진애등 불순물이 섞이지 않은 깨끗한 것으로 품질은 시험에 합격하여야 한다. 2)기층을 시험할 때에는 길 어깨쪽 노반위에 높이 20cm의 형틀을 설정하고 쇠 말뚝으로 고정하고 노견흙으로 폭원 1.0M 이상으로 부설한 후 형틀을 제거 하고 전압하되 바깥쪽으로 밀리지 않도록 하여야 한다. 3)기층을 시공할 시는 희망자를 대고 소정의 두께가 되도록 면을 균일하게 시공하고 전압을 하여 세골재를 차례차례 엷게 살포한 후 비를 사용하여 연속적으로 빈틈을 메우고 조세골재의 결합작용을 시키기 위하여 물뿌리기 작업을 하고 소정의 밀도를 얻을 때까지 반복 작업하여야 한다. 4)기층용 쇄석 전압방법은 길 어깨로부터 점차 도로중심으로 진행하며 중복 전압을 하여야 한다. 5)본 공사 다짐장비는 탄댐로라 5-8ton급,타이어로라 8-15ton급,머캐덤로라 10-12ton급을 기본으로 사용하고 그 외는 감독관 승인 후 사용할 것. 6)아스팔트 살포작업은 기온 10℃ 이상에서만 사용하여야 한다. 7)표층은 전압 후 평탄하고 요철이 없어야 하며,소정의 횡단경사도로 된 자 또는 세로 방향으로 된 곧은자 표면에 대하여 요철이 있어서는 안된다. 다 .토 공 및 기 타 사 항 1)순성토 및 사토는 원칙적으로 지정된 장소에서 가져오고 버려야 한다.지정된 장소를 이용할 수 없는 경우에는 사전에 감독의 승인을 얻어야 한다. 2)되메우기는 유기물이 함유된 불량토를 이용해서는 않되며 자연상태 이상의 밀도가 되도록 다져야 한다. -8 - 3)성토 기초의 특수성 개량과 노반토의 다짐을 촉진시키기 위하여 배수층을 시공토록 하여야 한다. 4)토공의 최종 마무리면은 설계도에 표시된 단면도와 맞도록 하여야 한다.

6.품 질 관 리 가.품질시험은 품질관리 기준에 준하여 감독원의 지시에 따라야 한다. 7.안 전 관 리 가.도급업자는 착공후 준공완료시까지 공사현장에 대하여 모든 사고를 미연에 방지하고 위험 개소에는 위험표지판 및 교통에 지장이 초래되는 공종을 시행할 시는 안내표지판(현장대리인 연락처 기입)및 교통신호수를 배치하고,안전훼스를 설치하여 보행로를 확보하여야 하며,특히 특히 야간에는 경광등,반짝이,반사등을 설치하고 안전사고 예방에 최선을 다하여야 하고,안전사고예방 미 이행으로 공사현장에서 발생된 모든 사고에 대하여 민․형사상 책임을 도급자가 진다. 나.도급업체는 시행전 지하 타 매설물(가스,통신,전력등)관리기관과 사전굴착협의를 시행하여야 하며,타지하매설물에 손상을 발생케 하였을 경우 원상복구를 위한 필요절차 및 모든 소요비용과 피해변상을 하여야한다. 8.공 사 현 황 사 진 제 출 가.도급자는 각 공종별 착공전․공사중․준공사진을 공사 전반에 걸쳐 동일장소 에서 찍은 천연색 사진을 수시 제출하여야 하고 준공 사진첩 2부를 작성,제출 하여야 한다. ※ 시공 중 사진은 반드시 스타프(표척)을 대고 찍을 것. 나.도급자는 공사중 수시 시공확인 측량을 실시하여 그 성과를 감독원의 검측을 받아야 한다. 9.기 타 가.본 공사에 있어서 감독원이 특히 필요하다고 인정되는 사항 및 설계도서에서 명기되지 않은 경미한 사항은 감독원의 지시에 따라 도급자 부담으로 실시한다. -9 - 나.도급자는 본 공사 준공전까지 현장 등을 감독원이 지시하는 대로 철저히 정리 하여야 하고 특히 민원발생 여하 유무를 확인하고 이로 인한 민원이 발생되는 일이 없도록 해야 한다. 다.도급자가 기성부분 및 준공검사를 받기 위해서는 별첨의 시설공사 업무규정 양식에 의한다. 라.본 공사 준공검사에 대하여 검사관 및 입회관의 지적이 있을 시에는 지체없이 이행 후 재검사를 필해야 한다. 마.공사구간내 설치된 도로 중심점을 공사 시공으로 인하여 손실 및 파손하였을 경우는 도급자 부담으로 즉시 재 설치하여야 한다. -10 - (별지 제1호 서식) 작 업 지 시 서 ( 차 ) 공사명 : 2026년 계양구 관내 긴급 도로정비공사(연간계약)

※ 공사시 유의사항 및 지시사항 ○ 작업지시 받은 후 2일이내 착수보고서(건별 시공예정일 기재)를 제출하고, 준공일이내 공사 전·후사진(시공물량, 실제시공일 기재)을 첨부하여 완료보고서를 제출할 것. ○ 공사로 인한 민원이 없도록 안전대책 등의 조치 후 공사 할 것. ○ 공사 내용이 확인 되도록 전․중․후 사진 동일위치에서 촬영 보존, 제출할 것. ○ 작업 경과는 즉시 유선 우선보고 하고, 작업일지를 별도 제출할 것. ○ 건의자의 연락처가 있는 경우 입회(혹은 유선확인)하여 위치를 선정 할 것. ○ 기타 작업지시와 관련하여 의문사항은 감독의 의견을 확인 후 시행할 것. ○ 교통안전시설 설치 철저 (안내간판, 삼각표지판, 라바콘, 교통신호수등) ○ 안전사고 예방 철저 (작업자에 대해 작업전 안전교육 실시 및 작업중 안전모, 안전조끼 등을 미착용하는 사례가 없도록 조치할 것.) -11 - (별지 제2호 서식)

작 업 착 수 보 고 서

공사명 : 2026년 계양구 관내 긴급 도로정비공사(연간계약)

위와같이 공사완료하였기에 보고합니다.(공사 전,중,후 사진포함) 2026년 월 일 시 공 사 : ○ ○ 건 설 대표  -13 -