금승1지구 태양광발전사업 지급자재(태양광발전모듈) 구매

요약 AI 요약

금승1지구 태양광발전소 건설에 필요한 태양광발전모듈 645Wp 560매를 구매·납품하는 사업이다.

• 태양광발전모듈 645Wp, 560매 (단결정, 탄소등급 2등급 이상, 탄소배출량 655kgCO2/kW 이하, 예비품 포함)
• 계통연계형 인버터(접속반 일체형, 통신기능 내장, DC 지락검출 차단장치 내장)
• 태양광발전시스템 구조물 제작 및 설치
• 태양광발전 모니터링 설비(원격감시·측정, 웹모니터링)
• 기상측정 장치(일사량계, 온도센서, 신호변환기)

AI에게 이 공고를 물어볼 때 · ChatGPT · Claude에 이 링크를 함께 주면 공고문과 첨부를 정리한 글을 읽고 답합니다. /ai/projects/R26BK01757054 · 베타 기간 무료

핵심요약

걸리는 것

추가 자격 요건 · 직접 생산만 · 제품 인증

추가 자격 요건

중·소기업·소상공인확인서를 소지한 업체여야 하며, 확인되지 않을 경우 입찰참가자격이 없음.

「중소기업기본법」제2조에 따른 중·소기업 또는 「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」제2조에 따른 소상공인으로서 「중소기업 범위 및 확인에 관한 규정」에 따라 발급된 중·소기업·소상공인확인서를 소지한 업체

확인이 되지 않을 경우 입찰참가자격이 없습니다.

직접 생산만

직접생산 조건 위반 시 부정당업자 제재. 태양광발전모듈을 제조 또는 공급 물품으로 등록한 업체.

규격 착오(또는 규정 미숙지) 등으로 입찰자가 계약을 체결하지 않거나, 계약을 체결하고 불이행 할 경우와 하도급 생산(용역 하도급 포함), 타사제품 납품 등 직접생산 조건을 위반할 경우 관계 법령 및 규정에 따라 부정당업자로 제재되어 일정기간 입찰참여가 제한되는 등 불이익을 받을 수 있습니다.

제품 인증

신에너지 및 재생에너지개발·이용·보급촉진법 제13조에 따라 인증기관으로부터 인증된 제품이어야 하며, 인증제품이 아닌 경우 공인기관 시험성적서를 제출한다. 태양전지 모듈은 신재생에너지센터 인증 탄소배출 2등급 이상 인증제품이어야 하고, 신재생에너지센터 발급 인증서(사본)로 시험성적서를 대체할 수 있다.

신에너지 및 재생에너지개발·이용·보급촉진법 제 13조에 따라 인증기관으로부터 인증된 제품이어야 하며 인증제품이 아닌 경우는 공인기관 시험성적서를 제출한다.

태양전지 모듈은 신재생에너지센터에서 인증한 탄소배출2등급이상(830kg·CO₂/kW이하)의 인증제품이어야 하며, 신재생에너지센터에서 발급한 인증서(사본)으로 시험성적서를 대체할 수 있다.

설비 급(용량)

645Wp 이상

태양광발전모듈 645Wp, 560매. 정격출력 Pm 645W.

645Wp 이상, 예비품 포함, 단결정, 탄소등급 2등급 이상, 탄소배출량 655kgCO2/kW이하

정 격 출 력 Pm (W) | 645

문서 분석

태양광 설치 형태

지상(노지)

금승1육상태양광발전소. 지상 구조물 설치.

[ 금승1육상육상태양광발전소 태양광발전모듈 ]

태양광발전시스템 구조물 | 태양전지 모듈 구조물 제작 및 설치

문서 분석

가격

추정가격

111,972,000원

배정예산

123,169,200원

낙찰하한율

86.245%

부가세

11,197,200원

예정가격 방식

복수예가

첨부파일

• HWP · 공고문(금승1지구 태양광발전사업 지급자재(태양광발전모듈) 구매).hwp · 공고규격서
• PDF · 공고문(금승1지구 태양광발전사업 지급자재(태양광발전모듈) 구매).pdf · 공고규격서
• XLSX · 내역서(금승1육상태양광발전소_모듈).xlsx · 공고규격서
• PDF · 전기도면(금승1 육상태양광발전소)-26.09.10.pdf · 공고규격서
• HWP · 특기시방서(금승1 태양광발전소).hwp · 공고규격서

첨부 내용을 정리한 글 — 자격 · 배점 · 일정 · 발췌 ›

납품

납품

계약 후 60일
문서: 수행 기간 · 60일

품명

태양광발전모듈 (2611169201)

세부품명 등록

등록 필요

제조물품

아니오
문서: 직접 생산 · 필수 · 못 맞추면 탈락

수량

560 매
문서: 일의 분량 · 560매

인도조건

설치 없음(납품만) · 공사현장하차도
문서: 일의 끝 · 납품만

참가 자격 · 제한

업종제한

제한 없음
문서: 업종·면허 조합 · 한 업종
문서: 설치 공사업 면허 · 해당 없음

지역제한

제한 없음
문서: 지역 조건 · 없음

제출 방법

전자입찰
문서: 입찰 전 절차 · 따로 없음(나라장터만)

공동수급

공동수급불허
문서: 공동수급 · 막음

실적경쟁 · PQ

모름
문서: 실적 · 없음

입찰참가 제한

모름

국제입찰

국내입찰

입찰 일정

사업 내용 · 이 공고에 든 일

중심 · 태양광발전모듈 구매·납품

물품 › 전기·에너지 설비 › 태양광·신재생

태양광발전소에 들어가는 태양광발전모듈(645Wp 단결정, 560매)을 제조·공급하는 물품 구매로, 신재생 발전설비 자재에 해당한다.

• 예비품 포함 납품
• 현장하차도 납품(경기도 파주시 탄현면 금승리 366번지 일원)
• 포장 및 라벨 표시
• 공인기관 시험성적서·신재생에너지센터 인증서 제출
• 납품 후 3년 하자보수보증(2%)
• 운전매뉴얼 제공 및 운전교육

걸리는 것 · 입찰 전 할 일

걸리는 조건

추가 자격 요건

중·소기업·소상공인확인서를 소지한 업체여야 하며, 확인되지 않을 경우 입찰참가자격이 없음.

「중소기업기본법」제2조에 따른 중·소기업 또는 「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」제2조에 따른 소상공인으로서 「중소기업 범위 및 확인에 관한 규정」에 따라 발급된 중·소기업·소상공인확인서를 소지한 업체

확인이 되지 않을 경우 입찰참가자격이 없습니다.

직접 생산만

직접생산 조건 위반 시 부정당업자 제재. 태양광발전모듈을 제조 또는 공급 물품으로 등록한 업체.

규격 착오(또는 규정 미숙지) 등으로 입찰자가 계약을 체결하지 않거나, 계약을 체결하고 불이행 할 경우와 하도급 생산(용역 하도급 포함), 타사제품 납품 등 직접생산 조건을 위반할 경우 관계 법령 및 규정에 따라 부정당업자로 제재되어 일정기간 입찰참여가 제한되는 등 불이익을 받을 수 있습니다.

제품 인증

신에너지 및 재생에너지개발·이용·보급촉진법 제13조에 따라 인증기관으로부터 인증된 제품이어야 하며, 인증제품이 아닌 경우 공인기관 시험성적서를 제출한다. 태양전지 모듈은 신재생에너지센터 인증 탄소배출 2등급 이상 인증제품이어야 하고, 신재생에너지센터 발급 인증서(사본)로 시험성적서를 대체할 수 있다.

신에너지 및 재생에너지개발·이용·보급촉진법 제 13조에 따라 인증기관으로부터 인증된 제품이어야 하며 인증제품이 아닌 경우는 공인기관 시험성적서를 제출한다.

태양전지 모듈은 신재생에너지센터에서 인증한 탄소배출2등급이상(830kg·CO₂/kW이하)의 인증제품이어야 하며, 신재생에너지센터에서 발급한 인증서(사본)으로 시험성적서를 대체할 수 있다.

더 확인할 것

인허가·검사

이럴 때 꼭 봅니다 — 우리 몫

절차 없음

이 납품에 인허가·신고·법정 검사를 누가 밟는지 문서에 없음. 신재생에너지센터 인증제품 요구는 제품 인증.

• 비용 · 모름 · 문서로 확인 안 됨 문서에 없음.

공동수급

막음

공동계약 불허.

• 자격을 나눠 채우기 · 모름 · 문서로 확인 안 됨 공동수급 자체가 불허이므로 해당 없음.

**4. 공동계약 : 불허**

규격·기술 심사

가격 전 심사 없음

적격심사는 낙찰하한율 86.245% 이상인 자를 대상으로 최저가격 입찰자 순으로 적격심사하여 종합평점 85점 이상인 자를 낙찰자로 결정하는 방식으로, 가격 개찰 후의 적격심사이다. 가격을 열기 전 규격 심사 관문은 없다.

• 통과선 · 해당 없음 가격 전 심사 없음.
• 필수 항목·과락 · 해당 없음 가격 전 심사 없음.

④ 예정가격 이하로서 낙찰하한율 이상인 자를 대상으로 최저가격 입찰자 순으로 적격심사하여 종합평점 85점 이상인 자를 낙찰자로 결정합니다.

수행 기간

60일

납품기한: 계약일로부터 60일

• 옮길 수 없는 끝 날짜 · 없음

납품기한: 계약일로부터 60일

하자보수

3년

하자보수보증 3년, 2%. 특기시방서 5.2 하자보증: 납품 완료 후 3년으로 하며, 공인기관의 보증서로 대체한다. 정기점검·소모성 부품 무상 여부 명시 없음.

• 기점 · 납품일 납품 완료 후 3년

  납품 완료 후 3년으로 하며, 공인기관의 보증서로 대체한다.

• 보증 기간 정기점검 · 없음 정기점검 요구 없음
• 소모성·정기정비 부품 · 모름 · 문서로 확인 안 됨 소모성·정기정비 부품 무상 여부 명시 없음

하자보수보증: 3년, 2%

납품 완료 후 3년으로 하며, 공인기관의 보증서로 대체한다.

계약 상대

공고 낸 기관 직접

공고기관·수요기관 모두 한국농어촌공사 경기지역본부 파주지사이며, 다른 계약·대금 상대를 적은 문장이 없음.

계약 변동 가능

그렇다

추정금액은 예산배정 및 사업계획에 따라 변동될 수 있다고 적음.

• 바뀔 수 있는 것 · 금액·물량·기간이 바뀔 수 있음 예산배정 및 사업계획에 따라 추정금액이 변동될 수 있음.

  추정금액은 예산배정 및 사업계획에 따라 변동될 수 있습니다.

추정금액은 예산배정 및 사업계획에 따라 변동될 수 있습니다.

큰 배점 항목

평가표가 문서에 없어 배점 항목을 알 수 없다. 공고문에는 적격심사 세부기준(한국농어촌공사 「물품 구매(제조) 적격심사 세부기준」 제4조 제1항 제3호 [별표3])을 적용한다고만 적혀 있고, 그 별표3의 배점표는 문서에 첨부되어 있지 않다.

평가표 비공개

우리공사 「물품구매(제조) 적격심사 세부기준」(입찰공고일 현재용) 제4조 제1항 제3호 추정가격이 고시금액 미만인 물품 제조 또는 구매 입찰 [별표3]을 적용합니다.

구조 안전 설계

의무 · 계약 뒤 지킬 일

구조물 제작·설치 시 구조계산서에 의한 기준값 이상이 되도록 인발력 시험을 실시해야 함. 구조물 제작은 설계도면에 의거. 입찰 시 제출 요구는 없음.

• 갖출 때 · 수행 중(납품·준공 때 포함) 구조물 설치 전 인발력 시험 실시.

  구조물 설치전 구조물 기초에 대한 인발력 시험을 실시하여

• 비용 · 모름 · 문서로 확인 안 됨 비용 부담 주체가 문서에 없음.
• 대상 · 지지 구조물을 우리가 설계·제작 · 하중·적재 시험 구조물 제작·설치 및 인발력 시험. 구조계산서·기술사 날인·내진 증빙은 문서에 없음.

  태양광발전시스템 구조물 | 태양전지 모듈 구조물 제작 및 설치

  구조물 설치전 구조물 기초에 대한 인발력 시험을 실시하여

구조물 설치전 구조물 기초에 대한 인발력 시험을 실시하여 구조계산서에 의한 기준값 이상이 되도록 해야 하며

구조물 제작은 본 설계도면에 의거 제작하여 시공한다.

성과 목표

목표 없음

숫자로 정한 성과 목표·성능 보증이 문서에 없음. 모듈 정격출력 645W는 제품 규격.

• 목표의 성격 · 모름 · 문서로 확인 안 됨 문서에 없음.

발전설비가 계통연계형인가, 축전지(ESS)를 …

계통연계형

접속반 일체형 계통연계 인버터, 3상 380V, 한국전력 계통연계 기술기준 부합.

계통연계형인버터 | 모듈의 정격용량 이상

한국전력의 계통연계 기술기준에 부합되도록 작동하여야 한다.

공고 정보

공고종류

등록공고 (일반공고)

게시일

10/06(화)

공고번호

R26BK01757054-000

참조번호

한국농어촌공사 파주지사 공고 제2026-23호

공고기관

한국농어촌공사 경기지역본부 파주지사

수요기관

한국농어촌공사 경기지역본부 파주지사

계약방법

제한경쟁

낙찰방법

적격심사제

계약유형

총액계약

예정가격 방식

복수예가

추정가격

111,972,000원

배정예산

123,169,200원

사전규격번호

R26BD00278593

재공고

아니오

출처

나라장터

문서 분석 전체

이 분야에서 갈리는 것 · 용량과 설치 형태(수상 부유식은 부력체·계류·20년 보증)가 우리 공법 안인지, 실적 벽, 인허가 역무를 떠안고 사업 취소 위험을 감당할지가 갈린다. 협상·2단계 평가가 많아 평가표도 본다.

질문 93개 · 꼭 3 · 좋음 15 · 안 봐도 됨 75

주제 · 참가 자격 9개

업종·면허 조합

한 업종

태양광발전모듈(세부품명번호 2611169201)을 제조 또는 공급 물품으로 등록한 업체. 코드 밖 자격으로는 중·소기업·소상공인확인서 소지가 있음.

• 코드 밖 자격 · 벽 · 못 맞추면 탈락 중·소기업·소상공인확인서를 소지한 업체여야 하며, 확인되지 않을 경우 입찰참가자격이 없음.

  「중소기업기본법」제2조에 따른 중·소기업 또는 「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」제2조에 따른 소상공인으로서 「중소기업 범위 및 확인에 관한 규정」에 따라 발급된 중·소기업·소상공인확인서를 소지한 업체

  확인이 되지 않을 경우 입찰참가자격이 없습니다.

「국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정」에 의하여 국가종합전자조달시스템(나라장터)에 입찰참가자격등록 마감일시까지 태양광발전모듈【세부품명번호: 2611169201]을 제조 또는 공급 물품으로 등록한 업체로서 우리 공사가 제시한 규격으로 납품이 가능한 업체

지역 조건

없음

본점 지역 제한 외에 지역을 묶는 조건이 문서에 없음.

• 크기 · 모름 · 문서로 확인 안 됨 지역 가점 없음.
• 대상 · - 해당 없음.

실적

없음

실적을 참가 조건이나 점수로 요구하는 문장이 없음.

• 크기 · 모름 · 문서로 확인 안 됨 실적 배점 없음.
• 조건 · 없음 실적 인정 범위 규정 없음.

업력

없음

업력을 참가 조건이나 점수로 보는 문장이 없음.

• 요구 업력 · 모름 · 문서로 확인 안 됨 요구 업력 없음.
• 크기 · 모름 · 문서로 확인 안 됨 업력 배점 없음.

공동수급

막음

공동계약 불허.

• 자격을 나눠 채우기 · 모름 · 문서로 확인 안 됨 공동수급 자체가 불허이므로 해당 없음.

**4. 공동계약 : 불허**

회사 규모·신분

중소기업만

중·소기업 또는 소상공인으로 한정.

「중소기업기본법」제2조에 따른 중·소기업 또는 「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」제2조에 따른 소상공인으로서 「중소기업 범위 및 확인에 관한 규정」에 따라 발급된 중·소기업·소상공인확인서를 소지한 업체

안전보건수준평가

없음

안전보건수준평가 대상이라는 문장이 없음. 중대재해처벌법에 따른 안전·보건 의무 준수 조항만 있음.

하도급

막음

하도급 생산(용역 하도급 포함), 타사제품 납품 등 직접생산 조건 위반 시 부정당업자 제재.

• 하도급 한도 · 모름 · 문서로 확인 안 됨 하도급 한도 규정 없음.

규격 착오(또는 규정 미숙지) 등으로 입찰자가 계약을 체결하지 않거나, 계약을 체결하고 불이행 할 경우와 하도급 생산(용역 하도급 포함), 타사제품 납품 등 직접생산 조건을 위반할 경우 관계 법령 및 규정에 따라 부정당업자로 제재되어 일정기간 입찰참여가 제한되는 등 불이익을 받을 수 있습니다.

직접 생산

벽 · 못 맞추면 탈락

직접생산 조건 위반 시 부정당업자 제재. 태양광발전모듈을 제조 또는 공급 물품으로 등록한 업체.

• 참가 등록 · 제조·공급 모두 태양광발전모듈을 제조 또는 공급 물품으로 등록.

  「국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정」에 의하여 국가종합전자조달시스템(나라장터)에 입찰참가자격등록 마감일시까지 태양광발전모듈【세부품명번호: 2611169201]을 제조 또는 공급 물품으로 등록한 업체로서 우리 공사가 제시한 규격으로 납품이 가능한 업체

• 직생 범위 · 모름 · 문서로 확인 안 됨 직접생산확인증명서 관련 규정 없음.
• 대상 · 우리가 직접 만든 것만(직생·제조 등록·OEM 불가) 하도급 생산, 타사제품 납품 등 직접생산 조건 위반 금지.

  하도급 생산(용역 하도급 포함), 타사제품 납품 등 직접생산 조건을 위반할 경우 관계 법령 및 규정에 따라 부정당업자로 제재되어 일정기간 입찰참여가 제한되는 등 불이익을 받을 수 있습니다.

규격 착오(또는 규정 미숙지) 등으로 입찰자가 계약을 체결하지 않거나, 계약을 체결하고 불이행 할 경우와 하도급 생산(용역 하도급 포함), 타사제품 납품 등 직접생산 조건을 위반할 경우 관계 법령 및 규정에 따라 부정당업자로 제재되어 일정기간 입찰참여가 제한되는 등 불이익을 받을 수 있습니다.

주제 · 제품 규격·인증 9개

지정 제품·공법

지정 — 동등 이상 허용

태양전지 모듈은 신재생에너지센터 인증 탄소배출 2등급 이상 인증제품이어야 하며, 시공시 수급이 어려울 경우 감독원으로부터 동등 성능 이상의 제품으로 승인받아 사용할 수 있다. 모듈 크기오차는 5mm 이내.

• 동등 입증 때 · 수행 중(납품·준공 때 포함) 시공시 수급이 어려울 경우 감독원 승인. 계약 전이 아니라 시공(납품) 단계에서 동등 성능 이상 제품 승인.

  만약 시공시 수급이 어려울 경우는 감독원으로부터 동등 성능 이상의 제품으로 승인받아 사용할 수 있으나 모듈의 크기오차는 5MM이내로 하여야 한다.

태양전지 모듈은 신재생에너지센터에서 인증한 탄소배출2등급이상(830kg·CO₂/kW이하)의 인증제품이어야 하며, 신재생에너지센터에서 발급한 인증서(사본)으로 시험성적서를 대체할 수 있다. 만약 시공시 수급이 어려울 경우는 감독원으로부터 동등 성능 이상의 제품으로 승인받아 사용할 수 있으나 모듈의 크기오차는 5MM이내로 하여야 한다.

제조사 확약서

없음

제조사·공식 공급원에게서 받아 와야 하는 공급 확약서·기술지원·A/S 확약서·대리점 지위·정품보증서·수입신고필증 등의 서류 요구가 문서에 없다. 하자보증은 공인기관 보증서로 대체한다고만 적혀 있다.

• 대상 · - 해당 서류 요구 없음.
• 조건 · 없음 제조사면 면제 규정 없음.

제품 인증

벽 · 못 맞추면 탈락

신에너지 및 재생에너지개발·이용·보급촉진법 제13조에 따라 인증기관으로부터 인증된 제품이어야 하며, 인증제품이 아닌 경우 공인기관 시험성적서를 제출한다. 태양전지 모듈은 신재생에너지센터 인증 탄소배출 2등급 이상 인증제품이어야 하고, 신재생에너지센터 발급 인증서(사본)로 시험성적서를 대체할 수 있다.

• 크기 · 모름 · 문서로 확인 안 됨 평가표 배점 없음.
• 대상 · 신재생에너지센터 인증(탄소배출 2등급 이상) · 신에너지 및 재생에너지법 제13조 인증 태양전지 모듈 탄소배출 2등급 이상 인증, 법 제13조 인증제품.

  태양전지 모듈은 신재생에너지센터에서 인증한 탄소배출2등급이상(830kg·CO₂/kW이하)의 인증제품이어야 하며

• 조건 · 기존 성적서·KS 표시허가로 갈음 신재생에너지센터 발급 인증서(사본)로 시험성적서를 대체할 수 있다.

  신재생에너지센터에서 발급한 인증서(사본)으로 시험성적서를 대체할 수 있다.

신에너지 및 재생에너지개발·이용·보급촉진법 제 13조에 따라 인증기관으로부터 인증된 제품이어야 하며 인증제품이 아닌 경우는 공인기관 시험성적서를 제출한다.

태양전지 모듈은 신재생에너지센터에서 인증한 탄소배출2등급이상(830kg·CO₂/kW이하)의 인증제품이어야 하며, 신재생에너지센터에서 발급한 인증서(사본)으로 시험성적서를 대체할 수 있다.

원산지(국산)

모름 · 문서로 확인 안 됨

원산지 제한 문구 없음. 국산·수입 여부에 대한 규정이 문서에 없다.

합격선

숫자 기준 있음

태양전지 모듈 정격출력 645W, 최대출력전압 48.78V, 최대출력전류 13.22A, 개방전압 56.88V, 단락전류 13.85A, 모듈효율 22.9%, 크기 1134×2465×30mm, 중량 34.90kg. 유리 철분 140ppm 이하·투과도 90% 이상, 프레임 아노다이징 10um 이상·허용압력 2400Pa 이상·두께 30mm 이상, EVA 필름 300um 이상, 어레이 절연저항 1㏁ 이상(측정전압 DC 500V), 인버터 절연저항 1㏁ 이상, MPPT 효율 95% 이상, 통신속도 9600BPS 이상, 계측치 샘플링 1분, 백업메모리 1년 이상.

• 따를 표준·지침 · 신·재생에너지설비의 지원에 관한 지침, 신에너지 및 재생에너지개발·이용·보급촉진법 제13조, 한국전력 계통연계 기술기준, KSD 3504(SS400), KS B 0895, 내선규정 제작·설치기준은 '신·재생에너지설비의 지원에 관한 지침' 설치기준에 부합. 인버터는 한국전력 계통연계 기술기준에 부합. 구조재는 KSD 3504(SS400) 또는 동등 이상, 용접봉은 KS B 0895 또는 동등 이상. 접지저항은 내선규정 기준.

  본 공사의 태양광발전장치의 제작 및 설치기준은 ‘신·재생에너지설비의 지원에 관한 지침’의 설치기준에 부합되도록 설계, 제작, 설치되어야 한다.

태양전지 모듈은 신재생에너지센터에서 인증한 탄소배출2등급이상(830kg·CO₂/kW이하)의 인증제품이어야 하며

어레이의 절연저항 | 1㏁ 이상 측정전압 DC 500V

등록 제품

없음

우수제품·혁신제품·규격심의·사전등록·제품 실적·가격집 등재 등 목록·지정 요구가 문서에 없다.

• 대상 · - 해당 없음.

신품·제조 시기

의무 · 계약 뒤 지킬 일

본 공사에 사용하는 자재는 신품이어야 한다. 제조 뒤 경과 상한·남은 유효기간 규정은 없다.

• 제조 뒤 경과 상한 · 모름 · 문서로 확인 안 됨 규정 없음.
• 남은 유효기간 · 모름 · 문서로 확인 안 됨 규정 없음.

가. 본 공사에 사용하는 자재는 신품이어야 한다.

규격·기술 심사

가격 전 심사 없음

적격심사는 낙찰하한율 86.245% 이상인 자를 대상으로 최저가격 입찰자 순으로 적격심사하여 종합평점 85점 이상인 자를 낙찰자로 결정하는 방식으로, 가격 개찰 후의 적격심사이다. 가격을 열기 전 규격 심사 관문은 없다.

• 통과선 · 해당 없음 가격 전 심사 없음.
• 필수 항목·과락 · 해당 없음 가격 전 심사 없음.

④ 예정가격 이하로서 낙찰하한율 이상인 자를 대상으로 최저가격 입찰자 순으로 적격심사하여 종합평점 85점 이상인 자를 낙찰자로 결정합니다.

입찰 때 넣을 제품이 규격을 맞춘다는 것을 무…

따로 없음

입찰서는 나라장터로 전자 제출하며 견적서·기타 별도서류를 첨부하지 않는다고 적혀 있어, 입찰 때 규격 증빙 자료를 내라는 규정이 없다. 규격 증빙은 낙찰 후 적격심사서류·자재 승인 단계에서 다룬다.

• 마감 뒤 보완 · 해당 없음 입찰 때 규격 증빙을 내지 않으므로 해당 없음.

➀ 입찰서는 나라장터 공고목록에서 해당 공고의 ‘투찰’ 버튼을 통해 전자적으로만 제출하여야 하며 견적서, 기타 별도서류는 첨부하지 않습니다.

주제 · 입찰 절차 9개

참가 범위

공개 경쟁

나라장터에 태양광발전모듈 제조·공급 물품으로 등록한 중소·소상공인 등 자격을 갖춘 자이면 참여 가능한 제한경쟁(적격심사) 방식이다.

「국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정」에 의하여 국가종합전자조달시스템(나라장터)에 입찰참가자격등록 마감일시까지 태양광발전모듈【세부품명번호: 2611169201]을 제조 또는 공급 물품으로 등록한 업체로서 우리 공사가 제시한 규격으로 납품이 가능한 업체

본 건은 적격심사에 따른 구매계약 입니다.

여러 과제로 나뉨

나뉘지 않음

단일 입찰건으로 과제·권역·입찰번호로 나뉜 내용이 없다.

입찰 전 절차

따로 없음(나라장터만)

입찰서는 나라장터에서 전자적으로만 제출하며 견적서·기타 별도서류는 첨부하지 않는다. 제출기간은 2026. 10. 7. 10:00 ~ 2026. 10. 14. 10:00이다.

입찰서는 나라장터 공고목록에서 해당 공고의 ‘투찰’ 버튼을 통해 전자적으로만 제출하여야 하며 견적서, 기타 별도서류는 첨부하지 않습니다.

현장설명회

없음

현장설명은 생략하고 설계서 열람으로 갈음한다.

이 구매계약은 현장설명은 생략하고, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제14조제2항의 규정에 의하여 설계서 등을 열람할 수 있습니다.

정정·재공고 변경

해당 없음(첫 공고)

재공고·정정 공고가 아니며, 공고 뒤 규격 변경 가능성에 대한 문구도 없다.

낙찰 업체 수

한 업체가 전량

단일 업체가 560매 전량을 낙찰받는 구조이며, 희망수량·복수 업체 선정 규정이 없다.

• 최소 응찰 물량 · 해당 없음 수량을 나눠 낙찰하는 구조가 아니다.

MAS 2단계경쟁

아니다

적격심사에 따른 일반 구매계약이며, 다수공급자계약·종합쇼핑몰 2단계경쟁 구조가 아니다.

본 건은 적격심사에 따른 구매계약 입니다.

입찰보증금

면제·지급각서로 갈음

입찰참가자격 제한 후 2년 미경과자만 실제 납부하고, 그 외에는 지급각서 제출로 갈음한다. 하자보수보증은 3년, 2%이다.

• 입찰보증금 비율 · 해당 없음 지급각서로 갈음하므로 실제 납부 비율은 해당 없음. 다만 귀속사유 발생 시 응찰금액의 100분의 5를 현금 납부한다.

  입찰보증금은 낙찰자가 정당한 사유없이 계약을 체결하지 아니할 경우를 비롯하여 입찰보증금에 대한 귀속사유가 발생할 경우에는 입찰보증금 납부확약내용에 따라 지체없이 입찰보증금(응찰금액의 100분의 5)을 우리공사에 현금으로 납부하여야 하며

• 계약·하자 보증 비율 · 2% 하자보수보증 3년, 2%

  하자보수보증: 3년, 2%

상기 사항의 경우를 제외하고는 입찰보증금의 납부는 면제하되, 전자입찰 시 정해진 서식에 따라 송신한 입찰보증금 납부를 확약하는 내용이 포함된 입찰서의 지급각서 제출로 갈음합니다.

하자보수보증: 3년, 2%

문서끼리 다른 곳

그렇다

탄소등급·탄소배출량: 공고문은 「탄소등급 2등급 이상, 탄소배출량 655kgCO2/kW이하」(공고문) ↔ 특기시방서는 「탄소배출2등급이상(830kg·CO₂/kW이하)」(특기시방서 2.4) · 따를 문서: 입찰공고서와 시방서 내용이 다를 경우 입찰공고서가 우선 적용된다.

645Wp 이상, 예비품 포함, 단결정, 탄소등급 2등급 이상, 탄소배출량 655kgCO2/kW이하

태양전지 모듈은 신재생에너지센터에서 인증한 탄소배출2등급이상(830kg·CO₂/kW이하)의 인증제품이어야 하며

이 입찰집행과 관련하여 입찰공고서와 시방서(입찰첨부서류 일체)의 내용이 서로 다를 경우 입찰공고서가 우선 적용됩니다.

주제 · 과업 범위 11개

다른 업 섞임

섞이지 않음

구매 품목은 태양광발전모듈 단일 품목이며, 다른 면허·공종·품목의 일은 없다. 특기시방서에 인버터·구조물·모니터링 등이 언급되나 이는 설비 전반의 시방이고, 이 공고의 구매 대상은 태양광발전모듈이다.

2) 구매내역 : 태양광발전모듈(세부품명번호 : 2611169201)

하는 일

금승1지구 태양광발전사업에 들어갈 지급자재인 태양광발전모듈(645Wp, 단결정, 탄소등급 2등급 이상, 탄소배출량 655kgCO2/kW 이하) 560매를 현장하차도 조건으로 납품하는 구매다. 계약일로부터 60일 내 경기도 파주시 탄현면 금승리 366번지 일원에 납품하며, 하자보수보증은 3년 2%다.

태양광발전모듈 | 645Wp | 560 | 현장하차도 | 111,972,000 | 11,197,200 | 123,169,200

※ 645Wp 이상, 예비품 포함, 단결정, 탄소등급 2등급 이상, 탄소배출량 655kgCO2/kW이하

4) 납품기한: 계약일로부터 60일

5) 납품장소: 경기도 파주시 탄현면 금승리 366번지 일원

6) 하자보수보증: 3년, 2%

기존 시스템과 이어짐

없음(새로 하는 독립된 일)

구매 대상은 태양광발전모듈 납품이며, 기존 시스템 연동·기존 제조사 제품 묶임·연속 사업·연동 SW 개발·상대편 연동 작업·비용 부담에 관한 내용은 이 공고에 없다.

설치 공사업 면허

해당 없음

이 공고는 태양광발전모듈 구매(납품) 건으로, 설치가 법상 공사에 해당해 공사업 면허가 필요한지에 관한 내용이 없다.

일의 끝

납품만

납품조건이 현장하차도로, 현장 설치·시운전·가동에 관한 요구는 이 공고에 없다.

• 시험운영 기간 · 해당 없음 본 답이 납품만이므로 시험운영 기간은 해당 없음.

태양광발전모듈 | 645Wp | 560 | 현장하차도 | 111,972,000 | 11,197,200 | 123,169,200

기성품·주문제작

기성품·상용 그대로

645Wp 이상, 단결정, 탄소등급 2등급 이상, 탄소배출량 655kgCO2/kW 이하 조건의 태양광발전모듈을 구매하는 것으로, 로고·표기·색·설정 맞춤이나 주문제작·설계부터 개발에 관한 내용은 없다.

• 시스템 통합 · 아니다 여러 제품을 엮어 하나의 시스템으로 통합해 넣으라는 내용은 이 공고에 없다.

※ 645Wp 이상, 예비품 포함, 단결정, 탄소등급 2등급 이상, 탄소배출량 655kgCO2/kW이하

함께 넘길 물품

예비품(태양광발전모듈)

645Wp 이상 조건에 예비품 포함이 명시되어 있다.

※ 645Wp 이상, 예비품 포함, 단결정, 탄소등급 2등급 이상, 탄소배출량 655kgCO2/kW이하

철거·폐기

없음

철거·이설·폐기·반납·회수에 관한 내용은 이 공고에 없다.

부가 작업

해당 없음

본업(태양광발전모듈 납품) 외에 따로 해 줘야 하는 부가 작업·서비스는 이 공고에 없다.

디자인 몫

해당 없음

디자인·편집·원고 작업에 관한 내용은 이 공고에 없다.

묶인 품목 수

1종

태양광발전모듈(645W_단결정) 1종, 560매가 한 값으로 나간다. 제조사·상표·모델을 하나로 정해 적지 않았다.

• 제조사 수 · 모름 · 문서로 확인 안 됨 내역서·규격서가 품목마다 제조사·상표·모델을 하나로 정해 적지 않았다.

0201 태양전지[PV] | 645W_단결정 | 매 | 560 | 219,945 | 123,169,200

주제 · 납품 일정·현장 11개

일의 분량

560매

태양광발전모듈 645Wp 560매. 추정가격 111,972,000원, VAT 11,197,200원, 계 123,169,200원. 예비가격 기초금액 123,169,200원(VAT 포함). 내역서상 645W_단결정 560매, 단가 219,945원.

• 열린 분량 · 정해짐 수량 560매로 확정

  수량(매) | 560

태양광발전모듈 | 645Wp | 560 | 현장하차도 | 111,972,000 | 11,197,200 | 123,169,200

0201 태양전지[PV] | 645W_단결정 | 매 | 560 | 219,945 | 123,169,200

수행 기간

60일

납품기한: 계약일로부터 60일

• 옮길 수 없는 끝 날짜 · 없음

납품기한: 계약일로부터 60일

현장·납품지

1곳

납품장소: 경기도 파주시 탄현면 금승리 366번지 일원

• 열린 분량 · 정해짐 납품장소가 공고에 명시됨

  납품장소: 경기도 파주시 탄현면 금승리 366번지 일원

• 범위 · 없음(국내 보통 현장) 국내 육상 태양광발전소 현장

납품장소: 경기도 파주시 탄현면 금승리 366번지 일원

현장 여건

위험작업 · 해당 없음 전체 답 · 해당 없음

이 공고는 태양광발전모듈 구매(납품) 건으로, 설치·작업 현장의 부대공사나 현장 준비에 관한 사항은 공고문·특기시방서에 없다. 특기시방서는 발전시설 제작·구매에 적용되나 부대공사·현장 준비 주체·비용에 관한 조항은 없다.

• 부대공사·현장 준비 · 해당 없음
• 위험작업 · 해당 없음

작업 시기

해당 없음

이 공고는 물품(태양광발전모듈) 구매로, 일할 수 있는 때에 관한 제약은 공고문·특기시방서에 없다.

다른 일정에 묶임

그렇다

금승1지구 태양광발전사업의 지급자재(관급자재)로 구매하는 물품이며, 내역서상 '02 도급자 관급자재'로 분류되어 있다. 공사명: 금승1지구 태양광발전사업

02 도급자 관급자재

금승1지구 태양광발전사업 지급자재(태양광발전모듈) 구매

나눠 납품

한 번에 전량

납품기한: 계약일로부터 60일. 나눠 납품하라는 문구 없음.

• 분할납품 · 모름 · 문서로 확인 안 됨 일반조건에만

납품기한: 계약일로부터 60일

보관 조건

없음

태양광발전모듈로 냉장·냉동·차광·마약류·멸균·온습도·살아 있는 생물·무진동 같은 보관·운송 조건 요구는 문서에 없다.

• 대상 · -

주문 뒤 납품 시한

모름 · 문서로 확인 안 됨

주문(납품요구) 후 납품 시한에 관한 조항이 문서에 없다. 납품기한은 계약일로부터 60일로만 정해져 있다.

• 기점 · 모름 · 문서로 확인 안 됨

포장·표시

제품을 외부 충격으로부터 보호할 수 있는 적절한 방법으로 포장하고, 제조업체 또는 공급업체명, 형식 또는 모델명, 제품번호, 제품의 사용환경, 제조업체가 명시한 정격 및 최소 소비전력(해당되는 경우), 제조일을 표시한 라벨을 붙여야 한다. 전선, 커넥터, 퓨즈와 같은 소형 부품에는 모든 내용을 표시하지 않아도 된다.

특기시방서 제4장 포장 및 표시

이 표준에 따라서 공급되는 자재는 제품을 외부 충력으로부터 보호할 수 있는 적절한 방법으로 포장 되어야 한다.

이 표준에 따라서 공급되는 자재는 최소한 아래와 같은 정보를 표시한 라벨을 붙여야 한다.

보안 조치

없음

이 공고(본문·과업·평가표)가 이 일에 건 보안 조치(출입 승인·보안서약·보안교육, 기기·저장매체 반입 제한, 작업 PC·망 통제, 자료 반출 금지·끝난 뒤 삭제·반납, 개인정보 처리 위탁계약)는 문서에 없다. 청렴계약 이행서약서는 보안 조치가 아니다.

• 크기 · -
• 대상 · -

주제 · 견본·검사·검수 7개

검수

발주처 검수만

특기시방서 제1장 차. 공사의 검사: 계약자가 공사를 완료하면 감리원을 경유하여 준공계를 감독관에게 제출하여 검사를 받고, 발주자가 준공검사 완료 시 결과를 서면 통지. 외부 기관 심의·승인·검사·감리·성과심사 통과 조건은 없음.

계약자가 공사를 완료하였을 경우에는 감리원을 경유하여 준공계를 감독관에게 서면으로 제출 하여 필요한 검사를 받아야 하며, 기성부분 또한 같다.

발주자는 준공 검사의 경우에 있어서 검사를 완료한 때에는 그 결과를 서면으로 감리원에게 통지하여야 한다.

샘플·시안 선제출

없음

입찰·제안·규격평가 단계에서 시안·샘플·견본·시연·성능시험을 요구하는 조항 없음. 특기시방서의 견본·카탈로그 제출·승인은 계약 후 자재 반입 전 절차.

시험·검사

시험·검사 없음

특기시방서 제3장 검사 및 시험은 인증기관 인증제품 또는 공인기관 시험성적서 제출, 현장 점검·측정 항목을 정함. 비용 부담 주체를 정한 조항은 없음.

• 시험 단위 · 모름 · 문서로 확인 안 됨 시험 단위를 정한 조항 없음
• 시험 장소 · 모름 · 문서로 확인 안 됨 시험 장소를 정한 조항 없음

신에너지 및 재생에너지개발·이용·보급촉진법 제 13조에 따라 인증기관으로부터 인증된 제품이어야 하며 인증제품이 아닌 경우는 공인기관 시험성적서를 제출한다.

시안 승인

1회

특기시방서 2.1 라: 사용하고자 하는 모든 자재는 현장반입 전에 견본을 제출하여 감리원의 승인을 득한 후 반입. 수정 횟수·승인 기간 규정 없음.

• 수정 횟수 · 모름 · 문서로 확인 안 됨 수정 횟수를 정한 조항 없음
• 승인 기간 · 모름 · 문서로 확인 안 됨 승인 기간이 납기에 드는지 정한 조항 없음

본 공사 계약자는 본 공사에 사용하고자 하는 모든 자재는 현장반입 전에 견본을 제출하여 감리원의 승인을 득한 후 반입하고 감리원 확인 후 사용하여야 한다.

공장 실사·입회

제작 중 검사·입회

특기시방서 2.3 가: 발주자가 감리원을 통하여 제작공정 및 특성시험 등을 확인할 필요가 있다고 판단될 경우 출장시험 및 검사를 요구할 수 있음. 계약 전 실사·납품 전 검사 조항은 없음.

발주자는 감리원을 통하여 제작공정 및 특성시험 등을 확인할 필요가 있다고 판단될 경우에는 출장시험 및 검사를 요구 할 수 있으며, 계약자는 협조하여야 한다.

이 공고가 군수품 조달인가 — 국방부·각 군이…

아니다

수요기관은 한국농어촌공사 경기지역본부 파주지사. 군수품 특수조건·국방규격·재고번호·국방 표지·군 검사·부대 출입 보안 등 군 전용 절차 없음.

군수품이면 납품 검사·검수는 누가 하나 — 수…

해당 없음

군수품 조달이 아님

• 품질보증형태 · 해당 없음 군수품 조달이 아님

주제 · 인력·A/S·하자 대응 8개

장비·시설 보유

없음

장비·시설을 갖추라는 요구 없음. 특기시방서에 계약자가 발주자로부터 대여받은 장비·공구의 유지관리·운영·반환시 보수정비 의무가 있으나 이는 발주자 장비의 관리 의무이고, 계약자가 갖출 장비 요구가 아님.

• 갖출 때 · 해당 없음 갖출 장비 요구가 없음
• 크기 · 모름 · 문서로 확인 안 됨 해당 없음
• 조건 · 모름 · 문서로 확인 안 됨 장비 보유·임차 조건 없음

인력 자격

없음

투입 인력 자격·등급·학위·경력·교육 이수 요구 없음. 특기시방서에 현장대리인(현장소장)과 필요시 기술면허 소지자를 선임·상주하라는 조항이 있으나 이는 공사 시공 관련 일반 조항이고, 이 구매(납품)에 인력 요구로 걸린 것이 아님.

• 크기 · 모름 · 문서로 확인 안 됨 해당 없음
• 대상 · - 해당 없음

출동 시한

없음

고장·장애·긴급 호출 시 현장 도착·착수 시한 요구 없음. 하자보수보증 3년, 2%만 있음.

• 도착 시한 · 모름 · 문서로 확인 안 됨 도착 시한 없음

처리 시한

해당 없음

납품 물품으로 요청·장애를 받아 처리하는 일이 없음. 하자보증 3년만 있음.

• 기점 · 모름 · 문서로 확인 안 됨 해당 없음

교육·기술이전

1회

특기시방서 5.1 운전교육: 계약자는 소유주에게 소비자 주의사항 및 운전매뉴얼을 제공하여야 하며 운전교육을 실시하여야 한다. 횟수는 1회로 명시되지 않았으나 '운전교육을 실시'로 1회로 봄. 무상 여부 명시 없음.

• 무상 · 모름 · 문서로 확인 안 됨 무상 여부 명시 없음

계약자는 소유주에게 소비자 주의사항 및 운전매뉴얼을 제공하여야 하며 운전교육을 실시하여야 한다.

하자보수

3년

하자보수보증 3년, 2%. 특기시방서 5.2 하자보증: 납품 완료 후 3년으로 하며, 공인기관의 보증서로 대체한다. 정기점검·소모성 부품 무상 여부 명시 없음.

• 기점 · 납품일 납품 완료 후 3년

  납품 완료 후 3년으로 하며, 공인기관의 보증서로 대체한다.

• 보증 기간 정기점검 · 없음 정기점검 요구 없음
• 소모성·정기정비 부품 · 모름 · 문서로 확인 안 됨 소모성·정기정비 부품 무상 여부 명시 없음

하자보수보증: 3년, 2%

납품 완료 후 3년으로 하며, 공인기관의 보증서로 대체한다.

단종 뒤 부품 공급

해당 없음

보증 종료·단종 후 부품·소모품·유지보수 공급 기간 요구 없음.

A/S 조직·인력

없음

A/S 조직·인력·서비스망·예비품 보유 요구 없음. 하자보수보증 3년, 2%만 있음.

• 인원 · 모름 · 문서로 확인 안 됨 A/S 인력 요구 없음
• 크기 · 모름 · 문서로 확인 안 됨 해당 없음
• 대상 · - 해당 없음

주제 · 가격·대금·계약 조건 11개

총액·단가 방식

총액 · 단가×수량

총액입찰(산출내역서 미첨부)이며, 내역서상 645W_단결정 모듈 560매 × 219,945원 = 123,169,200원으로 단가×수량 구조. 정산·단가 조정에 관한 별도 조항은 없음.

• 정산 · 모름 · 문서로 확인 안 됨 실적·실비 정산 또는 확정 금액을 정한 문장이 없음.
• 단가 조정 · 모름 · 문서로 확인 안 됨 낙찰 단가 고정·시세 연동·협의 조정을 정한 문장이 없음.

입찰서에 산출내역서를 첨부하지 않는 총액입찰 대상 구매계약 입니다.

0201 태양전지[PV] | 645W_단결정 | 매 | 560 | 219,945 | 123,169,200

물량 변동

확정

품명·규격(645Wp)·수량(560매)·납품기한(계약일로부터 60일)·납품장소가 입찰 때 확정. 다만 추정금액은 예산배정 및 사업계획에 따라 변동될 수 있다고 적음.

태양광발전모듈 | 645Wp | 560 | 현장하차도 | 111,972,000 | 11,197,200 | 123,169,200

추정금액은 예산배정 및 사업계획에 따라 변동될 수 있습니다.

발주처 단가 기준

단가·금액이 적혀 있음

내역서에 645W_단결정 모듈 단가 219,945원, 수량 560매, 금액 123,169,200원이 적혀 있음. 예비가격 기초금액 123,169,200원(VAT 포함).

0201 태양전지[PV] | 645W_단결정 | 매 | 560 | 219,945 | 123,169,200

3) 예비가격 기초금액: 금123,169,200원(VAT 포함)

계약 상대

공고 낸 기관 직접

공고기관·수요기관 모두 한국농어촌공사 경기지역본부 파주지사이며, 다른 계약·대금 상대를 적은 문장이 없음.

그대로 넘길 돈

아니다

계약금액 안에서 다른 곳에 넘기거나 정해진 곳에 써야 하는 돈을 적은 문장이 없음.

• 넘길 돈 · 해당 없음 넘길 돈 항목이 없음.
• 투찰 때 반영 · 해당 없음 투찰 때 반영할 항목이 없음.

견적 근거

물량·목록만 공개

내역서에 품명·규격·수량·단가·금액이 공개되어 있고, 설계서 열람 장소(파주지사 수자원관리부)가 안내되어 있음. 이윤 칸은 없음.

• 이윤 · 모름 · 문서로 확인 안 됨 공개된 내역서에 이윤 칸이 없음.

2) 설계서 열람 장소 : 한국농어촌공사 파주지사 수자원관리부(☎ 031-950-3281)

0201 태양전지[PV] | 645W_단결정 | 매 | 560 | 219,945 | 123,169,200

대금 받는 때

끝난 뒤 한 번에

납품기한 계약일로부터 60일, 하자보수보증 3년·2%로 납품 완료 후 대금을 받는 구조. 선금·지급기한을 이 공고가 따로 정한 문장은 없음.

• 선금 · 모름 · 문서로 확인 안 됨 선금 비율을 정한 문장이 없음.
• 지급 기한 · 모름 · 문서로 확인 안 됨 청구 후 지급 기한을 정한 문장이 없음.

4) 납품기한: 계약일로부터 60일

6) 하자보수보증: 3년, 2%

공채·채권

모름 · 문서로 확인 안 됨

공채·채권 매입 비율을 정한 문장이 없음.

보험 가입

의무 · 계약 뒤 지킬 일

특기시방서에 계약자가 산재보험법 규정에 의하여 피고용인들을 산재보험에 가입시켜야 한다고 적음. 보상 한도·보험료 부담을 정한 문장은 없음.

• 보상 한도 · 모름 · 문서로 확인 안 됨 보상 한도를 정한 문장이 없음.
• 보험료 · 모름 · 문서로 확인 안 됨 보험료 부담을 정한 문장이 없음.
• 대상 · 사람 상해 산재보험(피고용인 상해) 가입 의무.

  계약자는 산재보험법 규정에 의하여 공사에 종사하는 피고용인들을 산재보험에 가입시켜야 한다.

계약자는 산재보험법 규정에 의하여 공사에 종사하는 피고용인들을 산재보험에 가입시켜야 한다.

계약 변동 가능

그렇다

추정금액은 예산배정 및 사업계획에 따라 변동될 수 있다고 적음.

• 바뀔 수 있는 것 · 금액·물량·기간이 바뀔 수 있음 예산배정 및 사업계획에 따라 추정금액이 변동될 수 있음.

  추정금액은 예산배정 및 사업계획에 따라 변동될 수 있습니다.

추정금액은 예산배정 및 사업계획에 따라 변동될 수 있습니다.

부가세 과세

과세

추정금액에 추정가격 111,972,000원과 VAT 11,197,200원이 구분되어 있고, 사업예산 및 입찰금액은 부가가치세를 포함한 가격이라고 적음. 면세사업자인 경우 부가세 포함 투찰 후 낙찰 시 차감한다는 정형 문구가 있음.

• 투찰가에 부가세 · 넣는다 입찰금액은 부가가치세를 포함한 가격으로 투찰.

  1) 사업예산 및 입찰금액(가격입찰서 금액)은 부가가치세를 포함한 가격입니다.

태양광발전모듈 | 645Wp | 560 | 현장하차도 | 111,972,000 | 11,197,200 | 123,169,200

1) 사업예산 및 입찰금액(가격입찰서 금액)은 부가가치세를 포함한 가격입니다.

뽑는 방식 · 입찰 방식 7개

회사 속성 우대

없음

공고문·특기시방서 어디에도 창업기업·여성기업·장애인기업·사회적기업·소기업·고용 실적·인증·산업재해율에 따른 우대(가점·특례) 규정이 없다. 적격심사 세부기준은 한국농어촌공사 「물품 구매(제조) 적격심사 세부기준」을 적용한다고만 적었고, 그 기준의 별표3 내용은 문서에 없다.

• 우대 대상 · 모름 · 문서로 확인 안 됨 문서에 우대 대상이 적혀 있지 않다.
• 가점 크기 · 모름 · 문서로 확인 안 됨 가점 크기가 적혀 있지 않다.

신용등급·경영상태

없음

신용평가등급·기술신용평가 등급이나 경영상태(재무비율·매출·지급여력)를 참가 조건이나 점수로 본다는 규정이 공고문·특기시방서에 없다. 적격심사 세부기준(별표3)은 공고문에 첨부되어 있지 않다.

• 등급이 없을 때 · 모름 · 문서로 확인 안 됨 문서에 등급이 없거나 업력이 짧은 회사의 평가 방법이 적혀 있지 않다.
• 크기 · 모름 · 문서로 확인 안 됨 평가표가 문서에 없다.
• 대상 · 모름 · 문서로 확인 안 됨 대상이 적혀 있지 않다.

보유 인력

없음

회사가 보유한 인력의 수·등급을 점수나 참가 조건으로 본다는 규정이 공고문·특기시방서에 없다. 특기시방서에는 현장대리인(현장소장)과 기술면허 소지자를 선임·제출하라는 규정만 있다.

• 기준 인원 · 모름 · 문서로 확인 안 됨 기준 인원이 적혀 있지 않다.
• 크기 · 모름 · 문서로 확인 안 됨 평가표가 문서에 없다.

전담 인력

의무 · 계약 뒤 지킬 일

특기시방서 제1장 일반사항 라. 공사현장 대리인 2)에 현장 대리인은 공사 현장에 상주하여 발주자의 감독 지시에 따라 공사 현장의 지휘 감독 및 공사에 관한 사항을 처리하여야 한다고 적혀 있다. 다만 이는 공사(제작·설치)에 관한 규정이며, 이 입찰은 물품구매(태양광발전모듈 구매)이다. 겸직 허용 기준·참여율 상한·업무중첩도 감점은 문서에 없다.

• 참여율 상한 · 모름 · 문서로 확인 안 됨 참여율 상한이 적혀 있지 않다.
• 크기 · 모름 · 문서로 확인 안 됨 평가표가 문서에 없다.
• 대상 · 책임자(PM·현장대리인·핵심 인력) 현장 대리인(현장소장)에 관한 규정이다.

  계약자는 계약자의 역무가 현장에서 시행되는 동안 공사의 책임 현장대리인(현장소장)과 필요에 따라 기술면허 소지자를 공사현장 대리인으로 선임하여야 하고, 기술면허 사본을 첨부하 여 발주자에게 제출하여야 하고, 교체하고자 할 때에는 현장 대리인 변경계를 제출하여야 하 며, 그 절차는 전자와 같다.

전항의 현장 대리인은 공사 현장에 상주하여 발주자의 감독 지시에 따라 공사 현장의 지휘 감독 및 공사에 관한 사항을 처리하여야 한다.

큰 배점 항목

평가표가 문서에 없어 배점 항목을 알 수 없다. 공고문에는 적격심사 세부기준(한국농어촌공사 「물품 구매(제조) 적격심사 세부기준」 제4조 제1항 제3호 [별표3])을 적용한다고만 적혀 있고, 그 별표3의 배점표는 문서에 첨부되어 있지 않다.

평가표 비공개

우리공사 「물품구매(제조) 적격심사 세부기준」(입찰공고일 현재용) 제4조 제1항 제3호 추정가격이 고시금액 미만인 물품 제조 또는 구매 입찰 [별표3]을 적용합니다.

가점

없음

특허·신기술·수상·우수업체 선정·기술개발 투자·신규 고용에 가점을 준다는 규정이 공고문·특기시방서에 없다. 적격심사 세부기준(별표3)은 문서에 첨부되어 있지 않다.

• 가점 대상 · 모름 · 문서로 확인 안 됨 가점 대상이 적혀 있지 않다.
• 가점 크기 · 모름 · 문서로 확인 안 됨 가점 크기가 적혀 있지 않다.

가격을 연 뒤 낙찰자를 어느 심사 기준으로 가…

발주기관 전용 기준

한국농어촌공사 「물품 구매(제조) 적격심사 세부기준」(입찰공고일 현재용) 제4조 제1항 제3호 추정가격이 고시금액 미만인 물품 제조 또는 구매 입찰 [별표3]을 적용한다. 낙찰하한율 86.245%, 종합평점 85점 이상인 자를 낙찰자로 결정한다.

• 통과선 · 85점 이상 종합평점 85점 이상

  예정가격 이하로서 낙찰하한율 이상인 자를 대상으로 최저가격 입찰자 순으로 적격심사하여 종합평점 85점 이상인 자를 낙찰자로 결정합니다.

한국농어촌공사 「물품 구매(제조) 적격심사 세부기준」 (입찰공고일 현재용)

우리공사 「물품구매(제조) 적격심사 세부기준」(입찰공고일 현재용) 제4조 제1항 제3호 추정가격이 고시금액 미만인 물품 제조 또는 구매 입찰 [별표3]을 적용합니다.

낙찰하한율: 86.245%

예정가격 이하로서 낙찰하한율 이상인 자를 대상으로 최저가격 입찰자 순으로 적격심사하여 종합평점 85점 이상인 자를 낙찰자로 결정합니다.

카테고리 · 전기·에너지 설비 11개

전압 등급

저압(1kV 이하)

인버터 정격출력전압 3상 380V, 인버터에서 저압반까지의 전력간선. 수전설비 신설 없음.

• 수전설비 신설 · 아니다 특고압·고압 수전설비를 새로 놓는 일이 문서에 없음.

정격출력전압 | 3상 380V

인버터에서 저압반까지의 전력간선 및 통신선은 전기공사범위로서 제외함.

설치·사용 환경

가혹 환경(염해·부식·혹한·고온·분진·물기) · 옥외

설치 장소 조건: 해발 1000m 이하, 온도 -25℃에서 90℃ 이하, 습도 30~90%. 인버터는 옥외형. 부식 방지(아노다이징, 용융아연도금) 요구.

• 보호 등급·사용 온도 · 동작 온도 -25℃ 이상 · 동작 온도 90℃ 이하 · 습도 30% 이상 · 습도 90% 이하 IP·IK 등급은 문서에 없음.

  온도 : -25℃에서 90℃ 이하

  습도 : 30 ～ 90％

위치 : 해발 1000M 이하

온도 : -25℃에서 90℃ 이하

습도 : 30 ～ 90％

3상380V 무변압기 방식의 옥외형으로 제작하는 것에 대하여 적용한다.

신규·교체·개조

새로 짓기·설치 · 교체 부품·소모품

태양광발전모듈 560매를 새로 구매·납품하는 지급자재. 기존 설비 교체·개조가 아니라 신설 사업용 자재 구매.

태양광발전모듈(세부품명번호 : 2611169201)

645Wp | 560 | 현장하차도

구조 안전 설계

의무 · 계약 뒤 지킬 일

구조물 제작·설치 시 구조계산서에 의한 기준값 이상이 되도록 인발력 시험을 실시해야 함. 구조물 제작은 설계도면에 의거. 입찰 시 제출 요구는 없음.

• 갖출 때 · 수행 중(납품·준공 때 포함) 구조물 설치 전 인발력 시험 실시.

  구조물 설치전 구조물 기초에 대한 인발력 시험을 실시하여

• 비용 · 모름 · 문서로 확인 안 됨 비용 부담 주체가 문서에 없음.
• 대상 · 지지 구조물을 우리가 설계·제작 · 하중·적재 시험 구조물 제작·설치 및 인발력 시험. 구조계산서·기술사 날인·내진 증빙은 문서에 없음.

  태양광발전시스템 구조물 | 태양전지 모듈 구조물 제작 및 설치

  구조물 설치전 구조물 기초에 대한 인발력 시험을 실시하여

구조물 설치전 구조물 기초에 대한 인발력 시험을 실시하여 구조계산서에 의한 기준값 이상이 되도록 해야 하며

구조물 제작은 본 설계도면에 의거 제작하여 시공한다.

기술자 현장 입회·상주

없음

이 납품(모듈 구매)에 우리 기술자의 현장 입회·상주를 요구하는 문장이 없음. 특기시방서의 현장대리인 상주 조항은 공사 시공에 관한 일반 조항.

• 파견 비용 · 모름 · 문서로 확인 안 됨 문서에 없음.
• 대상 · - 문서에 없음.

품질 인증

없음

ISO 등 인증을 참가 조건이나 점수로 요구하는 문장이 없음. 자재는 KS표시품 또는 KC인증품 사용 요구(제품 인증).

• 크기 · 모름 · 문서로 확인 안 됨 문서에 없음.
• 대상 · - 문서에 없음.

성과 목표

목표 없음

숫자로 정한 성과 목표·성능 보증이 문서에 없음. 모듈 정격출력 645W는 제품 규격.

• 목표의 성격 · 모름 · 문서로 확인 안 됨 문서에 없음.

인허가·검사

절차 없음

이 납품에 인허가·신고·법정 검사를 누가 밟는지 문서에 없음. 신재생에너지센터 인증제품 요구는 제품 인증.

• 비용 · 모름 · 문서로 확인 안 됨 문서에 없음.

설비 급(용량)

645Wp 이상

태양광발전모듈 645Wp, 560매. 정격출력 Pm 645W.

645Wp 이상, 예비품 포함, 단결정, 탄소등급 2등급 이상, 탄소배출량 655kgCO2/kW이하

정 격 출 력 Pm (W) | 645

태양광 설치 형태

지상(노지)

금승1육상태양광발전소. 지상 구조물 설치.

[ 금승1육상육상태양광발전소 태양광발전모듈 ]

태양광발전시스템 구조물 | 태양전지 모듈 구조물 제작 및 설치

발전설비가 계통연계형인가, 축전지(ESS)를 …

계통연계형

접속반 일체형 계통연계 인버터, 3상 380V, 한국전력 계통연계 기술기준 부합.

계통연계형인버터 | 모듈의 정격용량 이상

한국전력의 계통연계 기술기준에 부합되도록 작동하여야 한다.

문서 발췌

과업·요구

1. 입찰개요 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1) 건명: 금승1지구 태양광발전사업 지급자재(태양광발전모듈) 구매 2) 구매내역 : 태양광발전모듈(세부품명번호 : 2611169201)

※ 세부 규격사항은 반드시 담당자(수자원관리부 031-950-3281)와 충분히 사전 협의 후 응찰 바랍니다. ※ 645Wp 이상, 예비품 포함, 단결정, 탄소등급 2등급 이상, 탄소배출량 655kgCO2/kW이하 3) 예비가격 기초금액: 금123,169,200원(VAT 포함) 4) 납품기한: 계약일로부터 60일 5) 납품장소: 경기도 파주시 탄현면 금승리 366번지 일원 6) 하자보수보증: 3년, 2% 7) 기타사항 이 입찰설명서는 한국농어촌공사 파주지사가 집행하는 입찰에서 입찰자와 낙찰자가 자세히 알고 지켜야 할 사항을 기재한 것으로써 모든 입찰희망자는 이를 열람하여야 합니다. 이 입찰과 관련하여 추가 문의사항이 있으면 아래 담당자에게 연락하시기 바랍니다. 1) 주소 : 경기도 파주시 중앙로 240(한국농어촌공사 파주지사) 2) 연락처 ① 입찰 및 계약에 관한 사항 : 농지은행관리부(031-950-3222) ② 설계서 열람 등 공사에 관한 사항 : 수자원관리부(031-950-3281) ③ 입찰참가자격 등록, 나라장터 시스템 : 정부조달 콜센터(☎ 1588-0800) 3) 이 입찰에 참가하는 자는 입찰설명서를 구성하는 공고서 및 각종 규정, 시방서 등을 반드시 열람하고 자세히 알아야 하며, 자세히 알지 못함에 따라 발생하는 모든 책임은 입찰자에게 있음을 알려드립니다. 4) 규격 착오(또는 규정 미숙지) 등으로 입찰자가 계약을 체결하지 않거나, 계약을 체결하고 불이행 할 경우와 하도급 생산(용역 하도급 포함), 타사제품 납품 등 직접생산 조건을 위반할 경우 관계 법령 및 규정에 따라 부정당업자로 제재되어 일정기간 입찰참여가 제한되는 등 불이익을 받을 수 있습니다. - 추정금액은 예산배정 및 사업계획에 따라 변동될 수 있습니다. - 기타 세부사항은 입찰공고서에 첨부된 시방서 등 관련자료를 반드시 확인하시기 바랍니다.

참가자격

2. 입찰 및 계약방식 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1) 본 건은 적격심사에 따른 구매계약 입니다. 2) 입찰서에 산출내역서를 첨부하지 않는 총액입찰 대상 구매계약 입니다. 3) 단기계약 대상 구매계약 입니다. 3. 입찰참가자격 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1) 다음 각 호의 자격을 모두 갖춘 자이어야 합니다.(계약체결일까지 자격유지) ➀ 「국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정」에 의하여 국가종합전자조달시스템(나라장터)에 입찰참가자격등록 마감일시까지 태양광발전모듈【세부품명번호: 2611169201]을 제조 또는 공급 물품으로 등록한 업체로서 우리 공사가 제시한 규격으로 납품이 가능한 업체 ② 「중소기업기본법」제2조에 따른 중·소기업 또는 「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」제2조에 따른 소상공인으로서 「중소기업 범위 및 확인에 관한 규정」에 따라 발급된 중·소기업·소상공인확인서를 소지한 업체 ※ 중·소기업·소상공인확인서는 중소기업제품 공공구매종합정보망(http://www.smpp.go.kr)에서 확인(전자입찰서 제출마감일 전일까지 발급된 것으로 유효기간 내에 있어야 함)이 가능하여야 하며, 확인이 되지 않을 경우 입찰참가자격이 없습니다.

③ 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제12조 및 동법 시행규칙 제14조 규정에 의한 경쟁입찰 참가자격을 갖춘 자 ④ 조달청에 입찰참가자격등록을 한 자이어야 합니다. 입찰참가자격을 등록하지 않은 자는 「국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정」에 따라 개찰일 전일까지 조달청 조달등록팀 또는 각 지방조달청에 입찰참가자격등록을 하여야 합니다. ⑤ 이 입찰은 「지문인식 신원확인 입찰」이 적용되므로 개인인증서를 보유한 대표자 또는 입찰대리인은 「국가종합전자조달시스템 전자입찰특별유의서」 제7조제1항제5호에 따라 미리 지문정보를 등록하여야 전자입찰서 제출이 가능합니다. ⑥ 미자격자가 입찰에 참가 또는 고의로 무효의 입찰 참가한 경우 또는 ｢국가계약법｣ 제27조 제1항 제2호 및 제8호에 해당된다고 판단될 경우에는 관련 법령에 따라 부정당업자로 제재할 수 있습니다. ⑦ 입찰 참가업체는 시방서·규격서의 내용을 반드시 확인 후 규격에 적합 또는 동등이상 제품의 공급가능 여부를 판단하여 투찰하여야 하며, 낙찰자 결정 전 심사를 포기하거나 낙찰자 선정 후 정당한 사유 없이 계약을 포기할 경우 부정당업체 제재 등 불이익을 받을 수 있습니다. 1) 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제27조의5 및 「같은 법 시행령」 제12조제3항에 따라 ‘조세포탈 등을 한 자’로서 유죄판결이 확정된 날부터 2년이 지나지 아니한 자는 입찰에 참여할 수 없습니다.

배점·평가

4) 입찰 전에 상호 또는 대표자의 변경(법인의 경우에는 법인등기부를 기준으로 한다)이 있는 경우에는 변경신고를 한 후 변경된 상호 또는 대표자 명의로 입찰에 참가하여야 합니다. 5) (예정가격) 예비가격 기초금액을 기준으로 국가종합전자조달시스템(나라장터) 복수예비가격 작성프로그램에서 작성된 ±2%범위내의 복수예비가격 15개 중 추첨된 4개를 산술평균한 금액으로 결정합니다. 7. 낙찰자 결정방법 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1) (낙찰자 결정방법) 적격심사 - 한국농어촌공사 「물품 구매(제조) 적격심사 세부기준」 (입찰공고일 현재용) 2) (적격심사 평가기준) ① 우리공사 「물품구매(제조) 적격심사 세부기준」(입찰공고일 현재용) 제4조 제1항 제3호 추정가격이 고시금액 미만인 물품 제조 또는 구매 입찰 [별표3]을 적용합니다. ② 적격심사 대상자로 통보된 자는 통보일로부터 5일 이내에 우리공사 「물품구매(제조) 적격심사 세부기준」(입찰공고일 현재용) 제3조에 의한 적격심사서류를 제출하여야 합니다. ③ 낙찰하한율: 86.245% ④ 예정가격 이하로서 낙찰하한율 이상인 자를 대상으로 최저가격 입찰자 순으로 적격심사하여 종합평점 85점 이상인 자를 낙찰자로 결정합니다.

⑤ 국가계약법 시행령 제47조 및 전자입찰특별유의서 제15조에 따라 낙찰자 결정에 있어 동일가격으로 입찰한 자가 2인 이상인 때에는 적격심사 평가점수가 최고인 자를 낙찰자로 결정하며, 적격심사 평가점수도 동일한 경우는 국가종합전자조달시스템을 통한 자동추첨 방식을 적용합니다. ⑥ 본 입찰은 한국농어촌공사 물품제조(구매)적격심사세부기준에 의거 적격심사를 거쳐 낙찰자를 결정하므로 입찰참가자는 적격심사세부기준의 필요한 사항을 자세히 알고 입찰에 참가하여야 합니다. ⑦ 입찰집행 후 입찰가격점수와 다른 심사분야의 배점한도를 합산한 종합평점이 적격통과점수에 미달하는 입찰자에게는 별도로 평가점수를 통보하지 않고 적격심사 대상에서 제외합니다. ⑧ 1순위 낙찰자라 할지라도 계약서류를 확인하여 입찰 참가자격이 없는 업체일 경우 최종낙찰자 결정시 제외합니다. 8. 입찰보증금 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1) 입찰참가자격이 있는 자로서 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제27조제1항제7호에 의거 입찰참가자격제한을 받고 입찰참가자격 제한기간 만료 후 2년이 경과되지 아니한 자는 입찰보증금을 우리공사에 납부하여야 합니다. 2) 상기 사항의 경우를 제외하고는 입찰보증금의 납부는 면제하되, 전자입찰 시 정해진 서식에 따라 송신한 입찰보증금 납부를 확약하는 내용이 포함된 입찰서의 지급각서 제출로 갈음합니다.

과업·요구

=== 특기시방서(금승1 태양광발전소).hwp ===

금승1지구 태양광발전소 발전사업 세부설계

특 기 시 방 서

한국농어촌공사 파 주 지 사

목 차

제 1 장 일 반 사 항  2 제 2 장 적 용 기 준  4 제 3 장 필 요 조 건  9 제 4 장 검 사 및 시 험  13 제 5 장 포 장 및 표 시  15 제 6 장 용 도 및 제 원 등  15 제 7 장 하 자 보 증  16

제 1 장 일 반 사 항

1.1 적용범위 가. 본 시방서는 「금승1지구 태양광발전소 발전사업 세부설계(이하“본 공사”라 함)」 의 태양광 발전시설 제작, 구매에 적용하여, 제작기준은 설계도면, 일반시방, 기술규격에서 준하여 제작 설치하고, 도면 및 시방서에 명기되지 않은 사항은 관련  법규에 적용하도록 하고, 부득이한 사항이 있을 시는 감리원과 협의하여 제작한다. 나. 본 시방서에 의한 발전설비의 기자재가 설치될 장소의 조건을 다음과 같이 정한다. ․ 위치 : 해발 1000M 이하 ․ 온도 : -25℃에서 90℃ 이하 ․ 습도 : 30 ～ 90％ 1.2 일반사항 가. 계약자의 임무 계약자는 이 공사에 관련된 제반 역무를 수행함에 있어서 다음 각 호에 정하는 바에 따른다. 1) 계약서 및 설계서에 명시된 제역무의 수행 2) 자재의 저장관리 3) 공사관리 및 안전관리 4) 발주자로부터 대여 받은 장비 및 공구가 있을 때 그에 대한 유지관리, 운영과 반환시 보수 및 정비

2) 전항의 현장 대리인은 공사 현장에 상주하여 발주자의 감독 지시에 따라 공사 현장의 지휘 감독 및 공사에 관한 사항을 처리하여야 한다. 마. 공사의 변경, 추가, 삭제 또는 중지 1) 발주자는 필요시 또는 여건 변동으로 본 공사의 일부 또는 전부에 대하여 변경, 추가 또는 중지를 지시할 수 있으며, 계약자가 변경을 요청하였을 경우 발주자나 설계자가 인정하는 사항 에 한하여 변경할 수 있다. 2) 계약자는 발주자가 승인한 사항에 대하여 재승인 없이 다시 변경할 수 없다. 3) 상기“가”항의 경우 계약상 변경될 수 있는 사항은 발주자와 계약자가 협의하여 조정할 수 있다. 바. 임시의 조치 1) 계약자는 시공기간 중 재해방지를 위하여 필요하다고 인정할 때에는 감리원과 협의하여 임시 의 조치를 취해야 한다. 2) 감리원은 재해방지 기타 시공상 부득이할 때에는 계약자에게 필요한 임시의 조치를 취할 것을 요구할 수 있다. 사. 자재 및 장비 1) 계약자는 설계서에 기술된 자재를 공급 설치하여야 한다. 2) 계약자는 목적과 용도에 적합한 품질이 우수한 자재를 적기에 사용할 수 있도록 사전에 수배 하여야 하며, 지입 후 감독관의 검수를 받아야 한다. 3) 검수한 계약자의 자재 및 건설 장비의 도난, 파손 등의 피해에 대하여도 계약자가 책임지며, 공사진행에 지장을 초래하지 않도록 감리원에게 자재 및 장비에 대한 도난, 파손사항을 서면 에 보고하고 즉시 보충하여야 한다.

4) 계약자는 공사 수행상 본 공사 설계서와 같이 소요되는 건설장비, 공구, 잡자재 및 가설용 자재 등은 감리원의 검수를 받은 후 사용하여야 하며, 계약자는 검수 요청시 주요 기자재에 대한 재질 시험 성적서, 사양 등을 첨부하여야 한다. 5) 감리원은 계약자 지입의 모든 장비, 공구, 자재 등에 대하여도 그 품목의 재질, 시험 성적서, 사양 등을 요구할 수 있다. 6) 계약자는 공사도중에 자재의 취급, 운반 및 저장에 대한 책임을 지며, 분실되거나 손상된 자 재에 대하여 변상하여야 한다. 아. 지입 자재의 대체 및 교체 1) 계약자는 설계서나 시방서에 명시한 것과 다른 방법을 제시하거나 다른 품목이나 설비 사용을희망하면 서면으로 감리원에게 승인신청을 하여야 하며, 감리원의 승인을 득하지 못하면 본 설계서 내용에 일치하도록 공급하여야 한다. 2) 감리원은 다음 사항에 대하여 지시할 수 있다. ․ 설계서와 일치하지 않는 자재에 대한 일정 기일내의 현장으로부터의 반출 ․ 적합한 자재로의 대체 ․ 설계서에 따르지 않은 자재나 기술로 행한 자재의 제거 및 재시공 3) 계약자가 공급한 자재에 결함이 발생할 경우 계약자는 불량자재를 교체하여야한다. 4) 불량자재의 교체에 대한 책임은 계약자가 진다. 자. 보험 계약자는 산재보험법 규정에 의하여 공사에 종사하는 피고용인들을 산재보험에 가입시켜야 한다. 1) 허가, 면허의 수속 및 법규 준수 2) 계약자는 공사에 필요한 면허, 허가 및 인가 등을 취득하는 제반조치 사항을 대행하여야 하 며, 이에 필요한 제반서류 및 자료를 작성하여야 한다. 다만, 발주자가 제공하여야 할 자료가 있을 경우 발주자는 이에 협조한다.

3) 계약자는 본 공사 수행을 위하여 취득한 모든 허가, 면허, 인가 등의 원본을 발주자에게 제출하여야 한다. 차. 공사의 검사 1) 계약자가 공사를 완료하였을 경우에는 감리원을 경유하여 준공계를 감독관에게 서면으로 제출 하여 필요한 검사를 받아야 하며, 기성부분 또한 같다. 2) 발주자는 준공 검사의 경우에 있어서 검사를 완료한 때에는 그 결과를 서면으로 감리원에게 통지하여야 한다. 다만, 준공검사 보고서 상에 계약자가 계약금액에 대한 정산변경 사항을 동 의한 경우에는 그러하지 아니한다. 카. 손해배상의 책임 계약자와 연대 보증인은 본 공사를 수행함에 있어서 계약자의 고의, 과실, 부주의, 태만, 위약 등으로 인하여 발주자가 받은 인적, 물적 손해에 대하여 손해배상의 책임을 진다. 파. 안전사고 예방과 책임 계약자는 작업현장 여건을 충분히 검토한 후 안전관리계획서를 작성, 준수하고 작업 전에 종업원과 고용원에 대한 안전관리 대책(교육포함)을 세워서 작업을 해야 하며, 화재예방 및 기타 재해방지 대책을 수립하여 적극 이행해야 하며, 공사 중 발생하는 일체의 사고에 대해 책임을 진다. 타. 종업원 및 고용원 1) 계약자가 공사를 수행함에 있어 종업원이나 고용원을 사용할 때에는 그 공사에 상당한 기술과 경험이 있고 신원이 확실한 자를 채용하여야 한다. 2) 계약자는 자기의 종업원 또는 고용원의 행위에 대하여 책임을 지며 감리원이 계약자의 종업원 또는 고용원에 대하여 공사 또는 관리상 부적당하다 인정하여 이의 교체를 요구할 때에는 즉 시 교체하여야 한다.

3) 계약자는 교체된 계약자의 종업원 및 고용원을 감리원의 동의 없이 그 공사를 위하여 다시 채용할 수 없다. 하. 관계 규정의 준용 및 어구의 해석 1) 본 계약 및 설계서 상에 정하지 않은 사항은 발주자의 관계규정을 적용하고 여기에 명기되지 않은 사항은 발주자 또는 계약자의 합의에 의한다. 2) 본 계약 발효 전에 발주자의 서면 지시에 따라 계약자가 수행한 업무 및 공사는 본 계약에 따 라 수행한 것으로 간주한다. 3) 전항에 의하여 합의가 이루어지지 않을 때에는 발주자의 의견에 따른다. 4) 본 계약 및 설계서 상의 어구해석에 대하여 감리원과 계약자간에 이견이 있을 때에는 감독관 의 해석에 따른다.

제 2 장 적 용 기 준

본 공사의 태양광발전장치의 제작 및 설치기준은 ‘신·재생에너지설비의 지원에 관한 지침’의 설치기준에 부합되도록 설계, 제작, 설치되어야 한다. 2.1 재료 가. 본 공사에 사용하는 자재는 신품이어야 한다. 나. 본 공사에 사용하는 자재는 KS표시품 또는 KC인증품을 사용해야 하며, 해당 제품이 없는 경우는 우수한 제품을 선정하여 감리원의 승인을 받아 사용한다. 다. 본 공사에 사용하는 자재 중 감리원이 별도로 지정하여 시험소의 시험을 요구하는 것에 대해서는 시험소에서 합격된 것을 사용하여야 한다. 라. 본 공사 계약자는 본 공사에 사용하고자 하는 모든 자재는 현장반입 전에 견본을 제출하여 감리원의 승인을 득한 후 반입하고 감리원 확인 후 사용하여야 한다.

마. 견본제품이 곤란한 품목에 대해서는 카탈로그 또는 사양서를 제출하여 승인을 취득한 후 사용하여야 한다. 바. 공급자재의 기본사항

2.2 형태 본 설비의 외부 치수 및 외형은 <첨부> 도면에 따른다. 2.3 제조 및 가공 가. 발주자는 감리원을 통하여 제작공정 및 특성시험 등을 확인할 필요가 있다고 판단될 경우에는 출장시험 및 검사를 요구 할 수 있으며, 계약자는 협조하여야 한다. 나. 계약자는 주요부분의 제작공정 및 완성 사진을 촬영하여 규정양식에 의하여 감리원에게 제출하여야 한다. 2.4 기능 및 성능 가. 태양전지 모듈 태양전지 모듈은 신재생에너지센터에서 인증한 탄소배출2등급이상(830kg·CO₂/kW이하)의 인증제품이어야 하며, 신재생에너지센터에서 발급한 인증서(사본)으로 시험성적서를 대체할 수 있다. 만약 시공시 수급이 어려울 경우는 감독원으로부터 동등 성능 이상의 제품으로 승인받아 사용할 수 있으나 모듈의 크기오차는 5MM이내로 하여야 한다. 1) 태양전지 (모듈)

2) 태양전지용 유리 태양전지 모듈에 사용하는 유리는 최대의 광흡수를 위하여 철분(Fe) 140ppm 이하의 함유량을 가지며, 투과도 90%이상이어야 한다. 3) 프레임 부식 방지를 위하여 Anodizing 처리한 알루미늄 프레임을 사용해야 한다. 이때 Anodizing 도 막의 두께는 최소 10um 이상이어야 한다. 모듈 상태로 조립하였을 때 최대 허용압력이 2400Pa 이상이어야 하고 뒤틀림 방지와 외부 압력에 대하여 견디기 위하여 프레임의 두께가 최소 30mm 이상 되어야 한다. 가로와 세로 방향으로 설치하였을 경우에도 전면 및 후면에 물고임을 방지하는 물빠짐 설계는 물론이고 프레임에 빈 공간이 있을 경우 증기가 배출 될 수 있는 구조로 설계되어야 한다. 오랜 시간 빗물로 인한 먼지가 모듈 하단에 쌓일 수 있으므로 Cell과 프레임 돌출부위까지의 거리가 최소 5mm이상 되어야 한다. 접지 홀은 2개 이상으로 접지홀의 표시는 프레임에 음각으로 새겨 넣어야한다. 4) EVA 필름 EVA 필름을 통한 절연의 확보로 Cell의 전도율을 높이고 외부환경 요인으로부터 보호 할 수 있어야 한다. EVA 필름은 두께 300um 이상을 사용하여야 한다. 5) Junction Box Junction Box는 전기적으로 완전하게 접속되고 어레이 구성이 간편한 방수형 단극 꽃음 Quick Connecter 방식으로 제작하고 By-pass 다이오드를 부착해야 한다. 접속점은 장력이 가해지지 않게 해야 한다.

6) Edge 유리와 프레임 사이는 완충 역할을 하고, 외부환경으로부터 보호되어야 한다. 이를 위해서 Edge form tape과 Silicone 고무를 사용하는데 장기적인 관점에서 습기의 침투를 방지 할 수 있는 Edge form tape이 더 우수하므로 Edge form tape의 사용을 권장한다. 7) 태양전지의 설치 및 배선 ① 태양전지판의 프레임을 부착할 경우에는 흔들림이 없도록 고정되어야 한다. 태양전지판 결선 시에 접속 배선함 구멍에 맞추어 압착단자를 사용하여 견고하게 전선을 연결해야 하며, 접속 배선함 연결부위는 일체형 전용 커넥터를 사용한다. ② 태양전지판 배선은 바람에 흔들림이 없도록 단단히 고정하여야 하며 태양전지판의 출력배선은 군별․극성별로 확인할 수 있도록 표시하여야 한다. ③ 태양전지 각 어레이는 동일한 단락전류를 가진 모듈로 구성하여야 하며 1대의 인버터에 연결된 태양전지 어레이가 2병렬 이상일 경우에는 각 어레이의 출력전압이 동일하게 형성되도록 배열해야 한다. 다만 스트링인버터의 경우는 해당 MPPT별로 에레이 출력전압을 동일하게 한다. 나. 접속반일체형 계통연계 인버터 1) 제작 조건 본 사양서는 태양전지 모듈 군으로부터 발전된 직류전원을 공급받아 교류전력으로 바꾸고 계통연계가 가능하며 항상 안정된 전력을 공급하는 인버터 시스템구성은 접속반 일체형의 3상380V 무변압기 방식의 옥외형으로 제작하는 것에 대하여 적용한다.

2) 제작 일반 사항 ① 본 설비는 수직 자립형으로 설치할 수 있도록 하며 전면과 후면은 도어식 개폐가 가능 하도록 하며 회로 내부의 보수 및 점검이 용이하고 방열 통풍이 잘 되도록 하여야 한다. ② 계기 및 조작스위치 조절장치 등은 전면 또는 전면 내부에 취부하여 조작이 용이 하도록 하여야 한다. ③ 제어회로는 부식방지를 위하여 출하전 시운전 완료 후 특수처리를 하여야 한다. ④ 기기 내부에는 냉각용 환풍기가 부착되어 있어야 한다. ⑤ 외함은 Door 2.0mm 외함 1.6mm 이상의 냉각 압연 강판을 사용한다. ⑥ 도어는 “ㄷ”자형으로 가공한 도어로써 비틀림, 처짐이 생기지 않는 구조로 하여야 한다. ⑦ 도장된 표면은 긁힘, 변색, 일어남, 흐름 등이 없이 매끄러워야 한다. ⑧ 본 제품에 사용되는 스위치류는 정격 동작상태에서 Arc가 발생 되지 않는 제품을 사용하여 개폐를 용이하게 하여야 한다. ⑨ DC계통의 지락을 검출하는 기능을 보유하며, 인버터 DC입력 차단기는 DC전용 차단기를 사용하여야 한다. ⑩ 본 제품에 사용되는 Cable은 정격 전류에 사용하여도 허용전류에 이상이 없도록 KS 제품을 사용하여야 한다. ⑪ 전선의 단말접속 또는 상호접속은 단말처리재, 직선접속재, 압착공구에 의한 압착단자, 압착스리브 등으로 접속하며, 납땜 접속과 같은 방식을 사용하여서는 아니된다. 3) 구성 및 기능 ① 구성 인버터의 구성은 태양전지의 직류전력을 교류로 바꾸어 계통에 연계하는 기능과 계통의 이상을 검출하여 연계를 차단하는 장치로 구성하여야 한다.

② 기동/정지 태양전지의 출력 및 상태를 감시하여 항상 최적의 상태로 동작되도록 하여야하며, 기동은 태양전지의 개방전압을 감시하여 설정치를 넘으면 자동적으로 기동하여하고, 정지는 태양전지의 정격전압을 감시하여 설정치 이하가 되면 자동적으로 운전을 정지하는 기능을 가져야 한다. 추가적으로 수동으로 인버터를 정지 및 기동하는 기능을 가져야 한다. ③ 최대 전력점 추적제어(MPPT) 태양전지의 출력 특성은 일사량, 온도, 습도 등에 따라 변동하므로 태양전지로부터 최 대출력을 내는 것은 이것들의 변동에 따라 태양전지 최대 출력점을 변화시킬 필요가 있 다. 따라서 태양전지가 항상 최대전력을 내도록 최대 출력점 추종제어를 하여야 한다. (MPPT효율 95％이상) ④ 사고 대책 DC계통에서 지락사고가 발생하거나, 교류계통에서 정전이 발생한 경우 인버터를 신속하게 계통연계를 차단해야 하고 안전하게 정지시키도록 하여야 한다. ⑤ 연계 운전 낮에는 태양전지에서 발전한 직류전력을 교류전력으로 변환시킨 전력의 송전기능을 가져야하며 한국전력의 계통연계 기술기준에 부합되도록 작동하여야 한다. ⑥ 통신 포트 내장 모니터링을 위하여 인버터 내부에 통신포트를 내장하여야 하며 감지포인트는 다음과 같 아야 한다. (직류 입력전압, 전류, 인버터 출력 A,B,C상 전압 및 전류, 주파수, 경사면 일사량, 태양전지 표면온도) ⑦ 모니터링 기능 태양광설비의 감시를 위하여 모니터링 기능을 내장하여야 한다.

⑧ 일체형 접속반 연결 태양전지에서 접속반까지 이르는 전선은 모듈전용선 또는 TFR-CV선을 사용하여야 하며, 전선이 지면을 통과하는 경우에는 피복에 손상이 발생되지 않게 별도의 조치를 취해야 한다. 다. 태양광발전장치 구조물 제작 설치 1) 공통사항 ① 태양광발전 구조물은 가공 후 용융아연도금을 하여야 하며 현장용접이 아니 된다, 태양전지판의 정확한 고정이 필요하므로 운반 및 시공에 주의하여야 한다. ② 본 구조물의 설치는 숙련공에 의하여 설치하고 담당 감독관과 긴밀히 협조하여야 한다. ③ 기기는 설치하기 전에 보관이나 운반중의 먼지, 이물 등을 깨끗이 청소 하여야 하며 또 기기의 외관을 점검하여 파손등 기타 이상 유무를 확인하여야 한다. ④ 본 구조물이 설치될 장소의 주의 조건은 다음과 같다. ․ 위치 : 해발 1000m 이하 ․ 온도 : -25 에서 90℃ 이하 2) 도면 검토 ① 구조물 제작은 본 설계도면에 의거 제작하여 시공한다. ② 구조물 제작 및 설치도면 숙지하여, 구조물의 위치를 확인하여 설치될 위치에 마킹을 하고 작업을 시행한다. 3) 설 치 ① 구조물 제작시 모든 치수를 재차 확인하여 설계도가 이상이 있을 경우에는 감리원의 지시에 따라 설계 변경 후 제작한다. ② 구조물 설치전 구조물 기초에 대한 인발력 시험을 실시하여 구조계산서에 의한 기준값 이상이 되도록 해야 하며 설치위치는 도면에 따라 설치하고 만약 현장사정에 따라 위치의 변경이 요구되면 감리원과 상의 후 위치를 선정한다.

③ 만약 태양전지의 규격이 설계도와 상이한 경우는 구조물에 대한 설계를 변경하여, 감리원의 승인을 득한 후 구조물 제작에 착수한다. 4) 재 료 ① 구조부분의 재료는 KSD(한국산업규격) 3504(SS400)에 해당하는 강재 또는 이와 동등 이상의 기계적 성질을 가지고 있는 강재라야 한다. ② 제①항의 강재의 정수는 다음 각 호의 정하는 값으로 한다. 파단강도, 허용인장강도는 일반 강재 기준에 따른다. ③ 안전율 : 주요 구조부분의 안전율은 사용재료 허용인장강도 이상이어야 한다. ④ 하중의 종류 및 강도계산 A. 가구조계산에 적용되는 하중은 다음 각 호와 같다. ․ 자 중 ․ 수직 및 수평 동하중 ․ 수직 및 수평 하중 B. 하중의 값은 제1항 각 호의 하중에 해당 계수를 곱한 값의 합으로 한다. C. B항에 의한 응력합산치는 구조부분의 강도에 관해 가장 불리한 조건하에서 계산한다. 5) 용접부의 허용응력 : 강재로 구성되는 구조부분에서 용접부의 허용응력은 인장강도의 80%에 해당하는 값 이하 이어야 한다. 6) 구조물의 고정 ① 볼트, 너트 등은 전용공구를 사용하여 견고하게 고정할 것. ② 볼트, 너트는 풀리지 않는 조치가 강구될 것. ③ 구조물이 고정되는 구조물은 변형이 없는 강도와 구조일 것. 7) 볼트 등의 체결 ① 구조물의 구조부분 체결용 볼트, 너트는 로크너트 또는 풀림방지 조치가 되어야할 것. ② 태양전지 지지를 위한 SUS볼트에 사용되는 와셔는 풀림방지를 위하여 필히 스프링 너트를 사용한다.

8) 용접 ① 아크 용접 또는 동등 이상의 용접방법에 의할 것. ② 한국 산업규격 B 0895(연강용 피복 아크 용접봉)에 적합한 용접봉 또는 이와 동등 이상의 성능을 가진 용접봉을 사용하여 용접할 것. 라 태양광발전 모니터링 설비 1) 설계 조건 태양광 발전설비의 효율적인 운영을 위하여 발전설비 전반에 대하여 원격감시 및 측정시스템을 도입하여, 시스템의 운영 및 감시, 관리를 할 수 있도록 기존 모니터링 설비와 통합 하여야 한다. 2) 태양광발전 모니터링 설비의 구성 인버터 통신보드 내에서는 태양광 발전량, 전압, 전류, 주파수등 전기적 특성을 통신포트 RS-232/485Port를 통하여 모리터링업체의 서버로 연결할 데이터 통신변환기를 설치하여 웹모니터링이 가능하도록 구성한다. 3) 감시 및 통신 속도 ① 통신속도 : 9600BPS 이상 ② 계측치 SAMPLING TIME : 1분 ③ 계측치 백업메모리 기간 : 1년 이상 3) 태양광발전 모니터링은 발전시스템의 각종 데이터를 한 화면에 표출하며 운영자가 쉽게 발전현황및 데이터를 확인 할 수 있는 프로그램이어야 한다. ① 감시 및 측정 기능 • 태양전지 발전량, 인버터 발전량, 일사량 및 온도 • 기타 유효전력, 역률 등의 정보 측정 • 시간대, 일별, 월별 정기적 자료 기록 • 경보발생 이력에 대한 기록 • 장치 이상 경보 기능(화면표시) • 감시요소 상태 이상 시 경보 기능(화면표시)

② 감시화면 구성 • 각 감시요소 별 계측값을 그래프와 표 값으로 분리표시 • 주요계측 요소 - 태양전지 출력(직류전류, 전압, 전력) - 인버터 출력(R, S, T상 전압, 전류, 전력량, 역률, 주파수) - 기후조건(외기온도, 태양전지 표면온도, 경사 및 수평일사량) ③ 보고서 화면 • 일보 : 시간별 해당 인버터의 태양전지 발전량과 계통연계 발전전력량 및 누적치 표시 • 월보 : 일자별 해당 인버터의 태양전지 발전량과 계통연계 발전전력량 및 누적치 표시 • 년보 : 월별 해당 인버터의 태양전지 발전량과 계통연계 발전전력량 및 누적치 표시 마. 기상측정 장치의 구성 1) 일사량계 ① 수평일사량계와 경사일사량계로 구분하며 태양광의 일사량을 측정하는 장비로서 옥외에 설치하여 데이터의 수집이 가능한 기기로 한다. ② 일사량계의 사양

2) 온도센서 ① 대기온도 및 태양광전지모듈의 표면온도를 측정할 수 있는 장치로서 옥외에 설치하여 데이터 수집이 가능한 기기로 한다. ② 온도계의 사양

3) 신호변환기 ① 본 기기는 일사량계 및 온도센서에서 입력된 신호를 RS-485 통신신호로 변환하는 기기로서 모니터링 시스템에 데이터를 전송하여 태양광 기상데이터를 표시할 수 있도록 변환하여 전송하는 기기로 한다. ② 신호변환기 사양

제 3 장 검 사 및 시 험

신에너지 및 재생에너지개발·이용·보급촉진법 제 13조에 따라 인증기관으로부터 인증된 제품이어야 하며 인증제품이 아닌 경우는 공인기관 시험성적서를 제출한다. 3.1 검사 및 시험대상 가. 태양전지 모듈 나. 계통 연계형 인버터 다. 구조물 라. 모니터링 시스템 3.2 시험방법